工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日和有关管理规定。负责协调乙方施工中用电用水和动火事宜。管理处对乙方施工中的消防安全有监督的权力,在发现乙方施工有不安全的因素,有权责令乙方整改,如乙方不合作,管理处有权停供水电及要求乙方立即离场。乙方负责装修区域施工期间的各项安全责任,并保证施工人员不得在本商厦内喧哗赌博酗酒偷盗斗殴等行为。乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证,所有施工人员,装修装饰材料应从指定的电梯及路线进出,乙方施工人员律禁止到非工作范围乱走。在装修方案获得有关部门审批后日内提交甲方有关施工进度表,以便甲损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止签字生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。第条工程概况房型层式室厅厨卫,总计施工面积平方米。室,计平方米厅,计平方米厨房,计平方米卫生间,计平方米阳台,计平方米过道,计平方米其他注明部位,计平方米。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。天工程开工日期年月日工程竣工日期年月日第条工程价款工程价款金额大写元,详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。材料款元人工费元设计费元施工清运费元搬卸费元管理费元税金元其他费用注明内容元。第条质量要求规格名称,经双方认可家庭装修安全协议书范本网友投稿不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第条其他事项必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及诉讼。第十条合同的变更和终止签字生效后,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。包括合同附件补充合同式份,甲乙双方各执份。甲方业主签章乙方签章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表委托代理人委托代理人电话电话签约地址签约日期家庭装修安全协议书范本为确保,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工方了解与施工相关的消防安全事宜,并对施工安全负责。用电用水和动火应得到甲方批准后方可进行电器操作人员应有电工操作证,应出示原件,并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请,管理处则有偿提供配电箱给该业主租户。由供电至配电箱范围之保养则由管理处负责而从配电箱之后至该单位范围则由装修公司负责承担。所有的装修材料须是非燃性材料,所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙,应选用安全玻璃。乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯,每具照明灯具不得大于,并需安放远离易燃物品的地方。家庭装修重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。合同具有同等的法律效力。包括合同附件补充合同式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方业主盖章乙方盖章住所地址企业地址邮政编码邮政编码工作单位法人代表签字委托代理人签字委托代理人签字电话电话年月日年月日。负责向乙方介绍与本工程有关的商厦设施和有关管理规定。负责协调乙方施工中用电用水和动全协议书范本网友投稿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。指派姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住价款补偿给甲方。设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方商厦有限公司业主租户装修工程区域装修期间的安全,遵照吉林省政府的有关规定及本商厦的管理规定实行安全管理责任制,现商厦有限公司物业管理处甲方,与业主租户及其委托的装修工程公司并为乙方,订立装修安全责任协议书如下甲方依据消防局审定的设计方案,对本装修工程进行监督。协调乙方进场施工事宜本协议式份,管理处及业主租户装修公司各执份。甲方乙方管理处业主租户签章装修公司签章日期日期家庭装修安全协议书范本委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国全协议书范本网友投稿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第条其他事项必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及的变更和终止,双方必需严格遵守。