1、“.....高出外围路面,周围堰用混凝土浇筑。场地长向各设臵明沟条要求用混凝土浇承担切费用,以保证围墙的安全建设和使用。该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度,每为跨墙。乙方在完成篮球场围墙等施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。工程质量乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。乙方所承包围墙施表人签字年月日年月日球场施工合同范文发包方甲方承包方乙方依照中华人民共和国合同法建设部建筑安装工程总分包实施办法及相关文件的规定,经双方协商致,签定本合同。球场施工合同球场施工合同范文甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经甲乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工,为明确双方元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级,其价格按总价下浮结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失包括直接损失和间接损失......”。

2、“.....以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。超出双方确认工期十天视乙方严重违约,甲方有权变更或解除合同。本合同式份,甲方乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章球场施工合同打印版管线,布装电线接通至控制箱。安装防水防漏电配电控制箱只。球场施工合同打印版。工程需符合验收标准篮球场面层平整度达到要求,误差因在以内篮球场面层外观无裂痕,无明显接头分层凹凸现象,不积水。工程竣工后清理现场,做到工完场清。第条工程结算合同总价为大写,于年月次性结清。第条附则本合同沟米明沟米传达室平方米校门个挡土墙米,花池围栏米升旗台个检查井个办公楼与教学楼地面水泥平方米该篮球场围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理并承担切费用,以保证围墙的安全建设和使用。该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度,每为跨墙。乙方在完臵明沟条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板......”。

3、“.....焊接成高的围网框架,内填空包胶铁丝网。用钢管和包胶铁丝网做铁门扇。全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。用钢管做高灯柱根,钢管做灯臂悬挑,安装金属卤化灯具套。预埋乙方完成全部保修内容后月内支付保修期按双方协商时间两年为准,从年月日开始计算。成品及半成品保护工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。乙方应制订出具体的措施作好成品半成品保护工作乙方应协助甲方搞好项目周边的工作,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,乙方应通至控制箱。安装防水防漏电配电控制箱只。球场施工合同打印版。工期年月日年月日。工程价款及支付甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同,其承包价元。全部费用包干甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求。合同签订后当日内,甲方支付乙方元行与有关责任方协商解决......”。

4、“.....球场施工合同球场施工合同范文甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经甲乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工,为明确双方在施工过程中的权利义务,经双方协商致,签订本合同工程内容围墙米篮球操场个平方米新食堂前水泥地面平方米台价平方米第条项目概况施工地点嘉兴思途厂区内施工区域宿舍楼东侧项目及价款应管理部要求,思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下篮球场场地几何尺寸为。划线区域几何尺寸为。基础处理厚塘渣垫层厚渣稳定层厚粗粒沥青混凝土厚细粒沥青混凝土。高出外围路面,周围堰用混凝土浇筑。场地长向各设臵明沟条要求用混凝土浇面层外观无裂痕,无明显接头分层凹凸现象,不积水。工程竣工后清理现场,做到工完场清。第条工程结算合同总价为大写,于年月次性结清。第条附则本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁......”。

5、“.....甲乙双方各执份。本合同自双方签字后生效,照中华人民共和国合同法及其他有关法律,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就嘉兴思途汽车零部件有限公司标准篮球场施工,订立本合同。第条质量保证保证本工程施工质量,甲方按照验收统标准核验施工质量,场地排水流畅此工程保修期为年,至工程完工双方验收合格之日起,年内如因乙方原因导致的问题,由乙方负责篮球场围墙等施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。工程质量乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准。乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方原因而致围墙工程工期延误,则每延迟天乙方应向甲方支付违约行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。球场施工合同球场施工合同范文甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经甲乙双方共同友好协商......”。

6、“.....为明确双方在施工过程中的权利义务,经双方协商致,签订本合同工程内容围墙米篮球操场个平方米新食堂前水泥地面平方米台价平方米管线,布装电线接通至控制箱。安装防水防漏电配电控制箱只。球场施工合同打印版。工程需符合验收标准篮球场面层平整度达到要求,误差因在以内篮球场面层外观无裂痕,无明显接头分层凹凸现象,不积水。工程竣工后清理现场,做到工完场清。第条工程结算合同总价为大写,于年月次性结清。第条附则本合同,确保工程项目正常进行。第条项目概况施工地点嘉兴思途厂区内施工区域宿舍楼东侧项目及价款应管理部要求,思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下篮球场场地几何尺寸为。划线区域几何尺寸为。基础处理厚塘渣垫层厚渣稳定层厚粗粒沥青混凝土厚细粒沥青混凝土。高出外围路面,周围堰用混凝土浇筑。场地长向各球场施工合同打印版工程全部竣工并付清工程款后失效......”。

7、“.....遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就嘉兴思途汽车零部件有限公司标准篮球场施工,订立本合同。球场施工合同打印版管线,布装电线接通至控制箱。安装防水防漏电配电控制箱只。球场施工合同打印版。工程需符合验收标准篮球场面层平整度达到要求,误差因在以内篮球场面层外观无裂痕,无明显接头分层凹凸现象,不积水。工程竣工后清理现场,做到工完场清。第条工程结算合同总价为大写,于年月次性结清。第条附则本合同义的。第条付款方式合同签订乙方进场付合同总价的预付款,工程完工验收合格后付至结算价的,余款保修期满后天内,次性付清保修期为年。第条违约与争议如甲乙双方中的方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的支付对方违约金。工程需符合验收标准篮球场面层平整度达到要求,误差因在以内篮球验收的方量为准......”。

8、“.....经甲方书面确认质量符合要求后日内,支付完成工程量总价的给乙方全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内,支付款达到合同总价的给乙方竣工质检验收合格后,支付工程尾款给乙方,乙方需提供工程。留工程决算总价的作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容偿返修到合格。第条工程验收在工程完成后个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量如遇特殊情况需延期的通知乙方,经乙方同意后延迟,最多不超过十天。如有下列情形之,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。甲方超过规定的时间不做验收的。乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出行与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。球场施工合同球场施工合同范文甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经甲乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工,为明确双方在施工过程中的权利义务,经双方协商致......”。

9、“.....当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。本合同式两份,甲乙双方各执份。本合同自双方签字后生效,至工程全部竣工并付清工程款后失效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日球场施工合同范文发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方臵明沟条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。球场周围用焊接钢管做立柱焊接钢管做上下横档,焊接成高的围网框架,内填空包胶铁丝网。用钢管和包胶铁丝网做铁门扇。全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。用钢管做高灯柱根,钢管做灯臂悬挑,安装金属卤化灯具套。预埋浇筑钢钎维盖板。球场周围用焊接钢管做立柱焊接钢管做上下横档,焊接成高的围网框架,内填空包胶铁丝网。用钢管和包胶铁丝网做铁门扇。全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。用钢管做高灯柱根......”。