约定标的房屋为海口市海口市北侧栋住宅楼房,建筑面积为平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方既本协议中的甲方的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。转让价款支付方式编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币万元签订本协议之律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让抵押变卖等事宜,不受任何第人主张任何权利,如发生上述任何原因所产生的纠纷,切责任由甲方承担,因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。房屋移交前,甲方应保持房屋原有结构,负责搞好通水通电公共设施给乙方使用,保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所发生的水电费物业费等相关费用由甲方负责,移交后由乙方负责。甲方在房屋及房产证书交乙方后房产过户办理前不得实施有碍乙方正常使用房屋的行为,更不得将房屋再卖他人。否则,应向乙方支付购房款的违约金,并承担由此给乙方造成的切损失。第条双方责任,并保证产权清晰,无抵则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。甲方签字捺印乙方签字捺印见证人时间年月日。第条房屋过户房屋交付乙方后,甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续,方负责办理房屋过户,方予以充分协助,因甲乙任何方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。第条关于产。第十条本合同自甲乙双方签字之日起生效。第十条本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等效力。甲方签字盖章身份证号码房屋共有产权人身份证号码地址电话乙方签字盖章身份证号码地址电话见证人盖章身份证号码合同签订日年月日合同签订地转让购房合同篇甲方乙方,年,甲方与买卖合同,合同编号以下简称购房合同。根据购房合同约定,年月日,甲方向有限公司交付了房款,青岛有限公司于年向甲方交付了房屋。房屋座落于室以下简称该房屋。该房屋性质为公寓。经协商,各方达成如下协议本协议签订之日起,甲方将该房屋交付给乙方,并缴清上述房屋的水电暖及物业服务费维修费等相关费用。购房合转让购房合同汇编篇购房合同模版商无果的双方致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因包括有限公司导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇政府规划搬迁拆迁等情况补偿归乙方所有。各方致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。甲方如所转让房产目前未办理房产证土地证,今后条件允许办理房产证土地证,则按照以下几款执行在办理此房屋产权证,土地证及其手续时,甲方应协助乙方将此房屋产权证,土地证产权办理为乙方名下,所需切费用,由乙方承担。如因政策原因不能将房产证土地证直接办理为乙方名下,甲方须协助乙方办理房屋产权证土地证及其过户手续,过户手续所须切费用由乙方承担。如在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,乙方有权将此房屋出租出售,甲方不得干涉。第条保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。甲方保证本协议转让之房产不存在任何形式的转让抵押变卖等事宜不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币万元甲方逾期办理本协议第条第款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之承担违约金,逾期超过个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币万元甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商有限公司签订商品房买卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币万元开发商有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第条第款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币万元。争议处理履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,卖合同的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币万元开发商有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第条第款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币万元。争议处理履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。甲方在房屋及房产证书交乙方后房产过户办理前不得实施有碍乙方正常使用房屋的行为,更不得将房屋再卖他人。否则,应向乙方支付购房款的违约金,并承担由此给乙方造成的切损失。第条双方责任,并保证产权清晰,无抵押查封和任何纠纷,保通知后提前天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币万元给甲方。双方保证与承诺甲方保证在本协议签订后个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续甲方保证在签订本协议后个工作日内,乙方可以与开发商有限公司签订商品房买卖合同该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全致,并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。违约责任乙方违反本协议第条第款约定的,按逾所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。年月日将该房产交付乙方以银行划拨余款日为准。室内现有家电家具随房屋交接赠送给乙方。,交接后发生的费用由乙方承担。日内将户口迁出。,应用现金补齐,否则视为违约。,甲方应予协助。第条房屋过户房屋交付乙方后,甲方将在取得房屋产权证后应立即办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方承担。甲乙双方应积极配合办理过户手续,方负责办理房屋过户,方予以充分协助,因甲乙任何方不配合所造成的损失,由责任方赔偿守约方。第条关于产权的约定甲方将上列房产转让后,按双方签订的转让合同履行相关的权利和义务,未尽事宜,双方再行协商本协议式份,甲乙双方各执份,自签字之日起生效。甲方乙方年月日转让购房合同篇甲方身份证号码身份证号码乙方身份证号码鉴于甲方已经于年月日与有限公司签订编号为的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为海口市海口市北侧栋住宅楼房,建筑面积为平方米,按建筑面积计算,单价为人民币元,总价为人民币元。经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方既本协议中的甲方的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。转让价款支付方式编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币万元签订本协议之甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的原因包括有限公司导致本协议无法履行时,甲方应按照市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇政府规划搬迁拆迁等情况补偿归乙方所有。各方致同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会按照其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩,各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由名仲裁员组成并共同选定为仲裁员,各方致请求仲裁不开庭审理,由仲裁庭根据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由,只载明仲裁请求协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方承担。甲方签字捺印乙方签字捺印见证人时间年月日转让购房合月日前付元。转让购房合同汇编篇购房合同模版。甲方为乙方先代付第笔定金,缴款凭证先由甲方保管,等签订合同当日乙方支付甲方贰万元,同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。乙方支付甲方房屋指标转让费人民币,乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币交付甲方,余下的人民币于单位补贴元钱到位时交于甲方因甲方未在单位集资建房,因享受元补贴,此款项归属于甲方,甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。若因不可抗力政策变动单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在周内退回乙方购房指标转让费。房屋建成交付甲方后甲方应及时将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住,不受任何第人主张任何权利,如发生上述任何原因所产生的纠纷,切责任由甲方承担,因房屋产权发生的经济纠纷及费用等亦由甲方承担。房屋移交前,甲方应保持房屋原有结构,负责搞好通水通电公共设施给乙方使用,保证乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所发生的水电费物业费等相关费用由甲方负责,移交后由乙方负责。转让购房合同汇编篇购房合同模版。本合同受中国法律管辖并按其解释。第十条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。第十条合同争议的解决本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。年月日将该房产交付乙方以银行划拨余款日为准。室内现有家电家具随房屋交接赠送给乙方。,交接后发生的费用由乙方承担。日内将户口迁出。,应用现金补齐,否则视为违约。,甲方