1、“.....经双方协商致签订本合同。第条测绘目的。第条测绘范围测区地点面积测区地理位臵第条测绘内容测绘项目工算。因天气交通政府行为甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求而又非甲方提供的图纸资料原因所致造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。返工周期为天,到年月日完成,并进场后,甲方未给乙方提供必要的工作生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值元日计算,同时工期顺延。甲方未按要求支付乙方工程费......”。

2、“.....向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第项的约定向乙方支付停窝工费。对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第人提供或用于本合同以外的项未经该资料和文件的原提供方同意,另方不得向任何第方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。测绘技术合同律师审定。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。第十条权利约定对乙方测绘成果的所有权使用权和著作权归属的具体约定如下。第十条成果交付自测绘工程费全部结清之日起日内,乙方根据技术设计书测绘技术合同律师审定或本合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分......”。

3、“.....第十条合同的效力本合同有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字签订地点签订地点年月日年月日。方提供必要的工作生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值元日计算,同时工期顺延。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方乙方为家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。乙方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾火灾旱灾台风地震......”。

4、“.....政府行为或法律规定等。第十条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则合同的目的交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。返工周期为天,到年月日完成,并向甲方提供测绘成果。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。第十条权利约定对乙方测绘成果的所有权使用权和著作权归属的具体约定如下。第十条成果交付自测绘工程费全部结清之日起日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全的约定向乙方支付停窝工费。对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的赔偿损失......”。

5、“.....如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的,人民币元,并归还甲方预付的全部工程款。在甲方提供了必要的工作生活条件,并且保证了工测绘成果。序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付约定的测绘成果份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费元。第十条甲方违约责任合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的,人民币元乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的元向乙方偿付违约金。乙方进场后......”。

6、“.....经双方协商致签订本合同。第条测绘目的。第条测绘范围测区地点面积测区地理位臵第条测绘内容测绘项目工无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾火灾旱灾台风地震,以及社会事件如战争不论曾否宣战动乱罢工,政府行为或法律规定等。第十条合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则合同的目的交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。第条审定甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作......”。

7、“.....第条进场乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业。测绘技术合同律师审定。第十条不可抗力如果本合同任何方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十条保密甲乙双方保证对在讨论签订执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密公司计划运营活动财务信息技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密。测绘成果。序号成果名称规格数量备注乙方向甲方交付约定的测绘成果份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费元。第十条甲方违约责任合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的......”。

8、“.....甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的,人民币元乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的元向乙方偿付违约金。乙方进场后,甲方未给乙或本合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十条合同的效力本合同有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字签订地点签订地点年月日年月日。,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何方丧失继续履行合同的能力......”。

9、“.....且遭遇不可抗力方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本合同所称不可抗力是指受影响方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无测绘技术合同律师审定法律或本合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十条合同的效力本合同有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字签订地点签订地点年月日年月或本合同相抵触。第十条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分......”。