行走机构运转灵活止水装臵完好门体表面涂层无大面积剥落。启闭设备运转灵活制动性能良好,无腐蚀,运用时无异常声响钢丝绳无断丝锈蚀,端头固定符合要求零部件无缺损裂纹非正常磨损,螺杆无弯曲变形油路通畅,油量油质合乎规定要求。机电设备及防雷设施的设备线路正常,接头牢固,安全保护装臵是动作准确可靠,指示仪表指示准确接地可靠,绝缘电阻值合乎规定,防雷设施安全可靠,备用电源完好可靠。第条围堤格堤防汛道路参照堤防工程标准执行。第条生物防护工程防浪林行道林适生林护堤地林及险工控导护滩岸水闸的树木生长旺盛,无病虫害,无滥砍滥伐和人畜破坏。行道林和险工控导水闸的树木修剪整齐份包括质量管理机构的组成主要人员资格试验设备清单质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告,报送发包人审批。第条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示,对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺,进行全过程的质量检查,详细作好记录,填制工程质量评定表,定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验,并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工,承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用,由发包人承担责任。以上检查检验合格后,再发现由承包人原因引起的质量问题,仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。第条质量要求。第条发包人主要义务和责任。审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间。第条承包人主要义务和责任工作进度第条单项维修工作工期延误。第条工期提前。质量与检验第条质量管理。第条质量要求。合同价格与支付第条合同价格及调整。第条维修养护款支付。第条维修养护款结算。变更第条确定变更价格和工期。验收第条验收。争议违约和索赔第条争议的解决。第条违约。第条索赔其他第条专利技术和合理化建议。技术条款般规定第条说明工程概况工程位臵所属县上下邻接起至桩号等。工程类别堤防工程,险工控导护滩岸防护坝工程,水闸工程等。工程数量堤防长度险工控导护滩岸防护坝工程座数及坝垛数水闸座数等。水文气象气象特征降水量及分布气温对外交通条件第条合同项目工作范围及内容承包范围及内容。第条维修养护工作会议与报表发包人在每周或每月定期召开周月协调会议处理质量问题所发生的费用。以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行,检查检验结果不合格时,影响正常维修养护费用由承包人承担,除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。第条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准,水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。因承包人原因达不到约定的质量标准和要求,能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的,发包人可要求承包人返工,承包人应按发包人要求的时间返工,直到符合约定的质量标准和要求,由承包人承担返工费用能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求,承包人应按发包人要求的时间返工,并承担违约责任不能返工的由承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定的质量标准和要求,由发包人承担返工的费用。双方对维修养护质量有争议,可提请专用条款约定的部门裁定,发生的切费用由责任方承担。合同价款与支付第条合黄河水利工程维修养护合同试行律师审定因方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除合同,应提前天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。第条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任,承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔索赔事件发生后天内,向发包人提交索赔的申请报告。黄河水利工程维修养护合同试行律师审定。混凝土建筑物含钢丝网水泥板无裂缝腐蚀非正常磨损剥蚀露筋网及钢筋锈蚀等情况。水下工程无冲刷破坏消力池门槽内无砂石杂物伸缩缝止水无损坏门槽门坎的预埋件无损坏。闸门无变形锈蚀焊缝开裂或螺栓铆钉锈蚀松动支承行走机构运转灵活止水装臵完好门体表面涂层无大面积剥落。启闭设备运转灵活制动性能良好,无腐蚀,运用时无异常声响钢丝绳无断丝锈蚀,端头固定符合要求零部件无缺损裂纹非正常磨损,螺杆无弯曲变形油路通畅行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除合同,应提前天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。第条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任,承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔索赔事件发生后天内,向发包人提交索赔的申请报告。黄河水利工程维修养护合同试行律师审定。不可抗力承包人在以上情况发生后天内,就延误的原因项目内容延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告,经发包人审查确认答复。发包人收到报告后天内不予答复,承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误,由承包人承担责任,并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。第条单项维修养护工作工期提前。项工作如需要提前完工,双方协商致后签订提前完工协议,完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划,发包人应在天内给予批准。发包人应为赶和仲裁机构。任何方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。发生争议后,任何方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应继续履行合同。第条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。承包人不能按发包人批准的进度计划实施维修养护标准达不到合同约定的要求,或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为,发包人对承包人发出书面警告限期整改,暂停支付维修养护款,直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用,并按合同规定支付违约金,并赔偿因违约给发包人造成的损失。除非双方协议将合同终止,承包人按合同完成阶段或单项维修养护工作时,可进行合同期满验收阶段验收或单项验收。阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成阶段或单项维修养护工作后,承包人应天内按照发包人要求提交验收报告附验收资料,发包人应在收到承包人提交的验收报告后天内通知承包人组织验收,验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。合同期满验收合同期满后天内承包人按照发包人要求提交验收报告附验收资料。发包人应在收到承包人提交的验收报告后天内通知承包人组织验收,验收合格由发包人签署验收证书,颁发给承包人。争议违约和索赔第条争议的解决。发包人和承包人出现争议时,要求调解仲裁或诉讼的,可按专用合同条款的约定,采用以下的方式解决提请行业经济合同争议调解机构调解,对调解结果不能接受,或由于方原因使调解结果无法执行,任何方可提请仲裁或诉讼解决争议。签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何方房屋防汛屋守险房启闭机房测流测沙房等,坚固完整门窗齐全无损坏,墙体无裂缝墙皮无脱落,房屋顶不漏水。景点建筑物构筑物及其他设施干净整洁无损坏涂层醒目无脱落。第条工程资料工程检查记录要清晰准确完整规范,各类工程的维修养护资料要清晰整洁,内容真实齐全准确规范,并要求及时上报存档。维修养护资料包括内部工作制度和办法,汛前汛后工程普查资料,险工控导工程根石探测资料,堤防隐患探测资料,维修养护方案及实施计划,工程鉴定资料,原材料质量鉴定资料,检查检测试验资料,单项工程维修养护工作总结,维修养护大事记,维修养护日志,维修养护工作总结报告等若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议,发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。第条维修养护款结算维修养护工作检查验收合格后,承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。发生争议后,任何方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作,双方都应继续履行合同。第条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,承包人应及时向发包人提出书面通知,要求发包人在期限内履行合同,否则有权暂停维修养护工作,直至解除合同,发包人应承担违约责任,支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。承包人不能按发包人批准的进度计划实施维修养护标准达不到合同约定的要求,或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为,发包人对承包人发出书面警告限期整改,暂停支付维修养护款,直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用,并按合同规定支付违约金,并赔偿因违约给发包人造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因方违约使合同无法混凝土建筑物含钢丝网水泥板无裂缝腐蚀非正常磨损剥蚀露筋网及钢筋锈蚀等情况。水下工程无冲刷破坏消力池门槽内无砂石杂物伸缩缝止水无损坏门槽门坎的预埋件无损坏。闸门无变形锈蚀焊缝开裂或螺栓铆钉锈蚀松动支承行走机构运转灵活止水装臵完好门体表面涂层无大面积剥落。启闭设备运转灵活制动性能良好,无腐蚀,运用时无异常声响钢丝绳无断丝锈蚀,端头固定符合要求零部件无缺损裂纹非正常磨损,螺杆无弯曲变形油路通畅,油量油质合乎规定要求。机电设备及防雷设施的设备线路正常,接头牢固,安全保护装臵是动作准确可靠,指示仪表指示准确接地