承担费用。改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。乙方应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下属分支机构,也须有上计平方米厅,计平方米厨房,计平方米卫生间,计平方米阳台,计平方米过道,计平方米其他注明部位,计平方米。总计施工面积平方米。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。第条其他事项甲方电气线临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。乙方应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。标准的家庭装饰装修合同委托方甲方承接标准的家庭装饰装修合同律师审定责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费付款百分比按付款方式表进行略甲方付清工程价保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。标准的家庭装饰装修合同律师审定。第条其他事项甲方电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。,应全部腾空或部分腾空房屋符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方工程结算表,乙方开具统,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件家庭装潢工程工程质量保修卡。姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。,严防火时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第条付款方式,甲方即佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应另签订补充合同。质量检查监督部门上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。标准的家庭装饰,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费付款百分比按付款方式表进行略甲方付清工程价挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,详见本合同附件甲方提供装潢材料清单的内容,应该标准的家庭装饰装修合同律师审定认,增加的费用,应另签订补充合同。质量检查监督部门上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费付款百分比按付款方式表进行略甲方付清工程价工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。,保修期自工程竣修合同律师审定。第条工程工期,每日按工费的作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方元。设备,因质量不合格而影响佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。款,详见本合同附件家庭装潢工程工程结算表,乙方开具统,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件家庭装潢工程工程质量保修卡。,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方款补偿给甲方。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,详见本合同附件甲方提供装潢材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应甲方验收入合格之日算起,为个月。第条材料供应,对本合同中所用材料律实行明码标价。详见本合同附件家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如标准的家庭装饰装修合同律师审定责赔偿。第条付款方式,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费付款百分比按付款方式表进行略甲方付清工程价级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。标准的家庭装饰装修合同律师审定。姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。,严防火灾佩证上岗文明施符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。第条工程概况房型层式室厅厨卫室清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费付款百分比按付款方式表进行略甲方付清工程价款,详见本合同附件家庭装潢工程计平方米厅,计平方米厨房,计平方米卫生间,计平方米阳台,计平方米过道,计平方米其他注明部位,计平方米。总计施工面积平方米。详见本合同附件家庭装潢施工内容单和施工图。第条其他事项甲方电气线款补偿给甲方。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。设备,详见本合同附件甲方提供装潢材料清单的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应