同意。工程结算报告经发包人批在合同价款内。第条发包人工作指派为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量进度材料进场进行监督检查,办理验收变更登记手续和其他事宜。住宅室内装饰装修施工合同律师审定。装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报包人预付工程款即人民币大写预付款扣回的时间比例工程款进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成处理工作。第条材料供应装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称规格型号生产厂厂名厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供应的材料设备发生了质量问题或规格差异住宅室内装饰装修施工合同律师审定检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材发包人承担违约责任。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份。由承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份费用包含在合同价款内。第条发包人工作指派为发包人驻工地代表支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。成本加酬金工程预付款合同生效后,发包人向承包人预付工程款即人民币大写预付款扣回的时间比例工程或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议,即视为同意。工程结算报告经发包人批工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后,承包人负责采损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方约定其它违约责任第条争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或负责合同履行。对工程质量进度材料进场进行监督检查,办理验收变更登记手续和其他事宜。住宅室内装饰装修施工合同律师审定。工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工天,发包人住宅室内装饰装修施工合同律师审定装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书保修单和环保说明书。第条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。住宅室内装饰装修施工合同律师审定检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材副本份数第条合同备案鉴证合同备案鉴证现场签字发包方身份证号承包方身份证号第条其它约定。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽邻里关系。负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施。开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。承包人提出合解不成的,按下列第种方式解决提交大连仲裁委员会仲裁依法向工程所在地人民法院起诉。第条不可抗力双方关于不可抗力的约定第条保险第条合同生效合同生效日期第条合同份数本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。双方约定合进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由及设备的,应当向发包人提交说明书保修单和环保说明书。第条工程变更发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间批准后,双方签字,日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。第条竣工结算工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后日内如未有异议,即视为同意。工程结算报告经发包人批准后,双方签字住宅室内装饰装修施工合同律师审定检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线水电暖气煤气管道,负责到有关部门办理审批手续。向承包人提供施工所需的水源电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸作法说明设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份。由承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份费用包含,对工程造成损失,责任由发包方承担。凡由承包人采购的材料设备应按照设计规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。成本加酬金工程预付款合同生效后,发包人向负责合同履行。对工程质量进度材料进场进行监督检查,办理验收变更登记手续和其他事宜。住宅室内装饰装修施工合同律师审定。工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的切设施和工程成品进行保护。保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由拆改原建筑主体和承重结构或设备管线水电暖气煤气管道,负责到有关部门办理审批手续。向承包人提供施工所需的水源电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施。开包人预付工程款即人民币大写预付款扣回的时间比例工程款进度款支付工程款支付方式工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程