以没收根据施工单位安全管理及与其合同的约定处臵履约保证金。工程上使用材料和施工质量的检验权。工程施工进度情特事特办。甲方应在合同签订后日内向乙方移交项目立项用地审批手续用地红线等基础资料。甲方应在开工前日完成用地范围内的拆迁场地平整等施工准备工作。违约责任索赔由于甲方的原因致使工期延误,则项目建设时间顺延。由于乙方管理不到位,致使工期延误,则乙方支付工期罚金。由于甲方未按合同约定支付工程进度款,导致工程延地方验收标准有关规定,确保所有分项工程质量验收次性验收合格,确保钱江杯争创鲁班奖。地下室土建工程完工并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费进度款,计人民币万元整。大楼结顶并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费进度款,计人民币万元整。工程竣工且工程结算报告经甲方核实并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管移交项目立项用地审批手续用地红线等基础资料。设计管理,组织初步设计和施工图设计的管理及外部审查修改会审批准等管理工作。设计的详细内容详见附件建设工程设计合同。施工全过程的管理,协调设计施工等有关单位之间的关系,并对施工质量进度安全成本控制和竣工验收等工作负责。负责施工采购的招投标组织实施工作。在项目实施项目管理承包合同律师审定。按规定审批工程变更。义务除本合同另有约定以外,办理本项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。协助乙方协调外部关系,为项目顺利实施提供条件。甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目切事宜作出书面决定。甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收办理移交手续。向乙方提供帐号附件略。项目管理承包合同律师审定。地下室土建工程完工并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费进度款,计人民币万元整。大楼结顶并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费进度款,计人民币万元整。工程竣工且工程结算报告经甲方核实并报财政厅批准后甲方即支付乙方项目管理费,计人民币万元整。乙方获得工程钱江杯设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向甲方报告。乙方有权按规定发布开工令停工令,复工令。有权要求施工单位将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况,在分包单位未使用时予以没收根据施工单位安全管理及与其合同的约定处臵履约保证金。工程上使用材料和施工质量的检验权。工程施工进度的检查监督乙方违反合同规定,致使合同无法履行或造成重大管理失误的,甲方有权解除合同或另行委托第方进行管理,由此造成的损失由乙方承担。争议解决因履行本合同发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成的可提请项目所在地人民法院司法解决。十合同生效本合同式份,正本两份,双方各持份。副本份,双方各持份。本合同自各方签字且盖章罚金。由于甲方未按合同约定支付工程进度款,导致工程延期的,乙方不承担延误责任。工程款已到位,而工程进度滞后致使工期延误的,则乙方支付工期罚金。工程质量达不到合同约定质量标准,乙方负责修复完善达标,并须经有关部门鉴定合格,同时承担因此引起的工期延误违约责任。工程建设中发生的安全事故,由乙方负责处理并承担相日起生效。本合同未尽事宜由双方协商解决或签订本合同补充协议。本协议的附件图纸变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称浙江省厅单位名称中国公司法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人单位地址杭州市单位地址杭州市路号电话电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行银行帐号银主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向甲方报告。乙方有权按规定发布开工令停工令,复工令。有权要求施工单位将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况,在分包单位未使用时予以没收根据施工单位安全管理及与其合同的约定处臵履约保证金。工程上使用材料和施工质量的检验权。工程施工进度利实施提供条件。甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目切事宜作出书面决定。甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收办理移交手续。向乙方提供间现场办公用房和路电话。甲方所有工程指令,必须通过乙方发布。乙方的权利和义务权利乙方在甲方委托的工程范围内,代表甲方进行工程管理,享有以下权利选择工程分包作及合同谈判,与分包方签订合同,并对合同进行管理。核查工程施工组织设计和技术方案,按照保质量保工期和降低成本的原则,向施工方提出建议,并向甲方提出书面报告。本工程竣工验收后,乙方向甲方移交符合规定的本项目工程竣工图纸文件合同和其他资料等项目工程档案材料并移交审计后的项目财务资料。合同价款及支付费用组成本报财政厅批准后,甲方即支付乙方余款。奖罚金工期奖罚金在工程竣工后日内结算质量奖金在获奖通知甲方并报财政厅批准后日内支付。工作周期为保证工程顺利实施,双方约定工作周期如下乙方提交的书面申请,甲方应在收到申请后小时内予以审批或提出书面意见遇节假日或特殊情况除外,重大事情特事特办。甲方应在合同签订后日内向乙日起生效。本合同未尽事宜由双方协商解决或签订本合同补充协议。本协议的附件图纸变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称浙江省厅单位名称中国公司法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人单位地址杭州市单位地址杭州市路号电话电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行银行帐号银。按规定审批工程变更。义务除本合同另有约定以外,办理本项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。协助乙方协调外部关系,为项目顺利实施提供条件。甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目切事宜作出书面决定。甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收办理移交手续。向乙方提供协议。本协议的附件图纸变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称浙江省厅单位名称中国公司法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人单位地址杭州市单位地址杭州市路号电话电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行银行帐号银行帐号附件略。项目管理承包合同律师审定。主持工程建项目管理承包合同律师审定的建议权对本项目建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计和使用功能要求,向甲方的建议权按照甲方的授权以及国家的规定,完成施工安装材料设备采购的招标工作及合同谈判,与分包方签订合同,并对合同进行管理。核查工程施工组织设计和技术方案,按照保质量保工期和降低成本的原则,向施工方提出建议,并向甲方提出书面报。按规定审批工程变更。义务除本合同另有约定以外,办理本项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。协助乙方协调外部关系,为项目顺利实施提供条件。甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目切事宜作出书面决定。甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收办理移交手续。向乙方提供建设内容规模投资以及项目管理工作内容,本次工程管理承包费用总价暂定为人民币贰亿元整。各项费用按以下办法确定成本成本本着按实结算的原则,以实际发生的费用总和作为最终成本。所有政府规费外部评审费用等非合同开支,乙方必须事先编制预算,报甲方审批后实施。项目管理承包合同律师审定。协助乙方协调外部关系,为项目定,特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。般项目变更问题,由乙方项目部与甲方美术馆筹建办研究决定。施工中涉及的具体技术问题由项目部决定。合同解除甲方未能按合同规定支付相应进度款项,停止施工超过天,仍不支付进度款的,乙方有权解除合同。乙方违反合同规定,致使合同无法履行或造成重大管理失误工程管理承包采用成本项目管理费质量进度考核奖励的取费形式,具体定义如下成本指在本合同项目管理范围内发生的与工程相关的所有支出。本合同签订生效前,本项目中已发生的费用不计入上述成本。项目管理费指乙方实施项目管理的酬金。质量进度考核奖励指双方根据商定的质量进度考核目标,根据最终结果予以奖惩。价款根据本工日起生效。本合同未尽事宜由双方协商解决或签订本合同补充协议。本协议的附件图纸变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称浙江省厅单位名称中国公司法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人单位地址杭州市单位地址杭州市路号电话电话传真传真邮政编码邮政编码开户银行开户银行银行帐号银现场办公用房和路电话。甲方所有工程指令,必须通过乙方发布。乙方的权利和义务权利乙方在甲方委托的工程范围内,代表甲方进行工程管理,享有以下权利选择工程分包人的建议权对本项目建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计和使用功能要求,向甲方的建议权按照甲方的授权以及国家的规定,完成施工安装材料设备采购的招标设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向甲方报告。乙方有权按规定发布开工令停工令,复工令。有权要求施工单位将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况,在分包单位未使用时予以没收根据施工单位安全管理及与其合同的约定处臵履约保证金。工程上使用材料和施工质量的检验权。工程施工进度的检查监督度的检查监督权。按规定审批工程变更。义务除本合同另有约定以外,办理本项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。甲方应在开工前日完成用地范围内的拆迁场地平整等施工准备工作。违约责任索赔由于甲方的原因致使工期延误,则项目建设时间顺延。由于乙方管理不到位,致使工期延误,则乙方支付工,甲方有权解除合同或另行委托第方进行管理,由此造成的损失由乙方承担。争议解决因履行本合同发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成的可提请项目所在地人民法院司法解决。十合同生效本合同式份,正本两份,双方各持份。副本份,双方各持份。本合同自各方签字且盖章之日起生效。本合同未尽事宜