1、“.....承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停窝工的损失。工程完工,承包人向发包人提交岩土治包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。发包人应对工作现场周围建筑物构筑物古树名木和地下管道线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求措施,并承担费用。发包人应保护承包人的投标书报告书文件设费的的费用完成的工作量超过时,发包人应支付承包人工程费的的费用。发包人不按时支付工程费进度款,承包人在约定支付时间天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。岩土工程勘察合同样本律师审定。开工前,发包人应办理完毕开工许可工作场地使用青苗树木并承担费用......”。

2、“.....对承包人提出书面具体保护要求措施,并承担费用。发包人应保护承包人的投标书报告书文件设计成果专利技术特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索岩土工程勘察合同样本律师审定。发包人承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条合同生效与终止本合同自发包人承包人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案发包人承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同式份,发包并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人承包人商定为实际损失的。岩土工程勘察合同样本律师审定。开工前,发包人应办理完毕开工许可工作场地使用青苗树木赔偿坟地迁移房屋构筑物拆迁障碍物清除等工作......”。

3、“.....并承担费用发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物如电力电讯电缆各人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。第十条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十条其它约定事项。第十条争议解决办法本合同发生争议时,发包人承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人承包人同意由仲裁委员会仲。发包人承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同式份,发包人份承包人份。发包人名称盖章承包人名称盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号年月日年月日签订地点签订地点建设行政主管部门备案盖章鉴证意见盖章备案号经办人签字如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失......”。

4、“.....如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。第十条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十条其它约定事项。第十条争议解决办法本合同发生争议时,发包人承包人应及时协商解决,也可由当地建月日年月日。本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。承包人责任承包人按本合同第条规定的内容时间数量向发包人交付报告成果文件,并对其质量负责。承包人对报告成果文件出现的遗漏或负责修改补充由于承包人的遗漏造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人承包人签字后方能进行下道工序检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格若发包人接通知后小时内仍未能到现场检验......”。

5、“.....发包人应赔偿停窝工的损失。工程完工,承包人向发包人提交岩土治行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更承包人接通知后于天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,减的费用由发包人承包人商定。第十条报告成果文件检查验收由发包人负责组织对承包人交付的报告成果文件进行检查验收。发包人收到承包人交付的报告成果文件后天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告成果文件。本岩土工程费总额为元大写,合同生效后天内,发包人应向承包人支付种管道人防设施洞室等的资料及其具体位臵分布图,若因地下埋藏物不清......”。

6、“.....由发包人承担民事责任在有毒有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电月日年月日。本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。承包人责任承包人按本合同第条规定的内容时间数量向发包人交付报告成果文件,并对其质量负责。承包人对报告成果文件出现的遗漏或负责修改补充由于承包人的遗漏造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费。发包人承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十条合同生效与终止本合同自发包人承包人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案发包人承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证......”。

7、“.....本合同终止。本合同式份,发包符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承岩土工程勘察合同样本律师审定发包人承担。承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人承包人商定。第十条报告成果文件检查验收由发包人负责组织对承包人交付的报告成果文件进行检查验收。发包人收到承包人交付的报告成果文件后天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告成果文。发包人承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉......”。

8、“.....到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同式份,发包┤├┤├┤└┴┴┘第条变更及工程费的调整本岩土工程的遗漏或负责修改补充由于承包人的遗漏造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人承包人商定为实际损失的。岩土工程勘察合同样本律师审定。隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查发包算工程费总额的,计元作为定金本合同履行后,定金抵作工程费。本合同生效后,发包人按下表约定分次向承包人预付或支付工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金......”。

9、“.....本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。承包人责任承包人按本合同第条规定的内容时间数量向发包人交付报告成果文件,并对其质量负责。承包人对报告成果文件出现的遗漏或负责修改补充由于承包人的遗漏造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费人份承包人份。发包人名称盖章承包人名称盖章法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号年月日年月日签订地点签订地点建设行政主管部门备案盖章鉴证意见盖章备案号经办人签字年月日年月日。承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。第十条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商致,签订补充协议......”。