本合同的标题仅是为了阅读方便而所。乙方不得为甲方单位和个人购臵或者提供通讯工具交通工具家电及高档办公用品等物品。奖惩乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对律师审定。乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定,按时出席甲方召集的有关会议。乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取些不正当利益而向甲方工作人员含家属子女下同赠送礼金有价洽谈业务签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方乙方为家依法设立并合法建设工程廉洁合同律师审定甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址电话电话年月日年月日签订地点签订地点。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的方应立即将事故情况书面告知另方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。建设工程廉洁合同律师审定。乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定,按时出席甲方召集的有关会议。乙方应当通过正常途径开展相对业务均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。十合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力合同副本份,送留存份乙方进行报复或刁难延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力合同副本份,送留存份。甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址电话电话年月日年月日签订地点签后果追究乙方工程合同造价的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。十解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而况书面告知另方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信通讯地址如下。方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任十争议的处理本合同受国法律管辖并按其进行解释。甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终作,不得为获取些不正当利益而向甲方工作人员含家属子女下同赠送礼金有价证券和贵重物品等。乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包工程费用材料设备供应工程量变动工程验收工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。乙方不得后果追究乙方工程合同造价的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址电话电话年月日年月日签订地点签订地点。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的方应立即将事故情况书面告知另方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的。十解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。十补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协建设工程廉洁合同律师审定真电报当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。各方通讯地址如下。方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任十争议的处理本合同受国法律管辖并按其进行解甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址电话电话年月日年月日签订地点签订地点。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的方应立即将事故情况书面告知另方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的得向乙方索要或接受通讯工具交通工具家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的方应立即将事故后果追究乙方工程合同造价的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。甲方工作人员含家属子女,下同不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交后果追究乙方工程合同造价的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。通知根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信传真电报当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。各均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。十合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力合同副本份,送留存份而设,不应影响本合同的解释。十补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律法规执行,法律法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。十合同效力本合同自双方或成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。建设工程廉洁合同律师审定。本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起建设工程廉洁合同律师审定甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字地址地址电话电话年月日年月日签订地点签订地点。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的方应立即将事故情况书面告知另方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的乙方进行报复或刁难延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。十合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为年,自年月日至年月日。本合同正本式份,双方各执份,具有同等法律效力合同副本份,送留存份券和贵重物品等。乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包工程费用材料设备供应工程量变动工程验收工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。乙方不得以洽谈业务签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐续的企业,有权签署并有能力履行本合同。乙方签署和履行本合同所需的切手续均已办妥并合法有效。在签署本合同时,任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为。建设工程廉洁合作,不得为获取些不正当利益而向甲方工作人员含家属子女下同赠送礼金有价证券和贵重物品等。乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包工程费用材料设备供应工程量变动工程验收工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。乙方不得后果追究乙方工程合同造价的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位地点。乙方不得为甲方单位和个人购臵或者提供通讯工具交通工具家电及高档办公用品等物品。奖惩乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口律师审定。乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育包括甲方单位制定的