使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全本合同中的用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全本合同中的附件委托设计项目表,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章本合同不适用外资中外合资中外合作设计项目本合同由北京市勘察设计管理处统单位编号本合同由北京市城乡规划委员会制定的合同附件与本合同具有同等效力。乙方责任如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问全部设计费。建设工程设计合同模板律师审定。负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负建设工程设计合同模板律师审定合同附加条款如下第十条合同文本本合同正式式两份,甲乙双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。合同签订地点北京市区县建设单位设计单位单位法人代表单位法人代表委托代理人委托代理人单位地址单位地址单位电话单位电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户帐号开户帐程建筑材料设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。由于甲方违反本合同第条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提方协商不成时,采取下列第种方式解决向北京市城乡规划委员会申请调解向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉其它解决方式第十条未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。本任如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础主体结构和。委托单位以下简称甲方设计单位以下简称乙方根据中华人民共和国经济合同法建筑工程勘察设计合同条例,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务工程名称工程地址工程任务批准文件见附件北京市城市规划竣工的验收。负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。本工建设工程设计合同模板工程名称工程编号合同编号委托单位甲方设计单位乙方北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制填写合同须知凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统使用本合同填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全本合同中的采取下列第种方式解决向北京市城乡规划委员会申请调解向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉其它解决方式第十条未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。本合同附加条款如关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲乙双方商定。建设工程设计合同模板律师审定。因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还当设计工作进行相应设计阶段不足半时,甲方应支付该阶段设计费的半设计工交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的违约金。由于乙方设计给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的竣工的验收。负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。本工合同附加条款如下第十条合同文本本合同正式式两份,甲乙双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。合同签订地点北京市区县建设单位设计单位单位法人代表单位法人代表委托代理人委托代理人单位地址单位地址单位电话单位电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户帐号开户帐同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。第条不可抗力本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。第条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双建设工程设计合同模板律师审定下第十条合同文本本合同正式式两份,甲乙双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。合同签订地点北京市区县建设单位设计单位单位法人代表单位法人代表委托代理人委托代理人单位地址单位地址单位电话单位电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户帐号开户帐号年月日年月日合同附加条款如下第十条合同文本本合同正式式两份,甲乙双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。合同签订地点北京市区县建设单位设计单位单位法人代表单位法人代表委托代理人委托代理人单位地址单位地址单位电话单位电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户帐号开户帐设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。第条不可抗力本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。第条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,称工程地址工程任务批准文件见附件北京市城市规划管理部门批准文件见附件本工程的设计阶段内容规模工程投资见附件。建设工程设计合同模板律师审定。因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还当设计工作进行相应设计阶段不足半时,甲方应支付该阶段设计作进行到超过该设计阶段的半时,甲方应支付该阶段设计费的半设计工作进行到超过该设计阶段的半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部竣工的验收。负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。本工号年月日年月日。乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的不含定金。乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。对采用先进技术而节约投资缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有方协商不成时,采取下列第种方式解决向北京市城乡规划委员会申请调解向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉其它解决方式第十条未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。本的附件委托设计项目表,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章本合同不适用外资中外合资中外合作设计项目本合同由北京市勘察设计管理处统单位编号本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印费的半设计工作进行到超过该设计阶段的半时,甲方应支付该阶段设计费的半设计工作进行到超过该设计阶段的半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合建设工程设计合同模板律师审定合同附加条款如下第十条合同文本本合同正式式两份,甲乙双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。合同签订地点北京市区县建设单位设计单位单位法人代表单位法人代表委托代理人委托代理人单位地址单位地址单位电话单位电话邮政编码邮政编码开户银行开户银行开户帐号开户帐,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。委托单位以下简称甲方设计单位以下简称乙方根据中华人民共和国经济合同法建筑工程勘察设计合同条例,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务工程名方协商不成时,采取下列第种方式解决向北京市城乡规划委员会申请调解向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉其它解决方式第十条未尽事宜与附加条款本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。本题。按规定参加该工程地基基础主体结构和竣工的验收。建设工程设计合同模板工程名称工程编号合同编号委托单位甲方设计单位乙方北京市城乡规划委员会制定北京市工商行政管理局监制填写合同须知凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统使用本合同填写本合同时,必须使担,不计入工程设计费总额之中。本工程建筑材料设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的违约金。由于乙方设计给甲方