工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿。第条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计或施工方案和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程,甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责乙方的要求请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后天内未进行计量,从第天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。第条图纸甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。第章双方般责任第条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。第条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。第章合同价款与支付第条合同价款及调整合同价款在协议条款内约定后,任何方不得擅自改变。协议条建设工程施工承包合同律师审定甲方承担。采取按合同价款定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保险期满后天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息起退还乙方,不足部分由乙方交付。第章争议违约和索赔第条争议甲乙双方因合同发生争议,可以向有管辖权的合同仲裁机关申请仲裁。发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好完工工程合同确已无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工,且为双方接受仲裁机关要求停止施工法院要求停止施工。第条违约甲方代表不能及时给出必要指令确认批准,不按合同约定履行自己的各项义务支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等,相应顺延工期按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计的规范的据真实准确办理施工所需各种证件批件和临时用地占道及铁路专用线的申报批准手续证明乙方自身资质的证件除外将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的保护,并承担有关费用。第条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。向甲方代表提供年季月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明看守围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。第条试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织,由甲方承担经济支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或部分取消合同,由甲方承担违约责任。第条工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程量变化和设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。建设工程施工承包合同律师审定。第条保修乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目内容范围期限及保修金额和支付办法,进行保修支付保修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程,按单项工程分别计算保修期。保修期间,乙方应在接到修理通知之日后天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,期相应顺延。甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令批准图纸并履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时将具体要求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程,甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责乙方的要求请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或部分取消合同,由甲方承担违约责任。第条工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程量变化和设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时不可抗力合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。第条图纸甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。第章双方般责任第条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约方案和依据合同发出的指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期,责任在乙方,由乙方承担费用。乙方代表易人应提前天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求,次或分阶段完成以下工作办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面架空和地下障碍等工作,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题将施工所需水电电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。