,应为乙方修改后经甲方验收之日。甲方未按如上日期组织验收,应从约定期限最后天的次日起承担工程保管费用。按建设项目档案资料管理的有关规定,乙方在整套启动试运验收后天内,将竣工图等完整竣工资料移交甲方。工程移交后实行试生产的,火电项目期限个月,不得延长。试生产利润,甲乙方双方按约定分享。由于设计设备或系统等不属于乙方原因使个别项目不能全部投入,应在启动试运验收记录上写明原因,由甲方负责在验收后组织完成。机组经小时试运后,由于系统负荷需要等原因不能停机,则免去其后的规定试运时间,即告整套启动试运验收完成。十零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成,但不影响正常生产,已符合竣工验收标准的,应办理竣工验收手续,由承包该施工项目的乙方负责在整套启动试运延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后天内作出答复,逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺延。乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟,由甲方承担乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期。第十条暂停施工甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工。建设工程施工合同电力律师审定。甲方代表未在约定时间内提出处理意见,或在乙方提出复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的,按第条第款约定处理。暂停施工出于非乙方原因,由甲方承担经济支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。第十条工期延误对以下情况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担,因乙方责任造成的罚款除外。已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按协议条款约定负责保护工作,保护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方承担责任。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作。保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭受的经济损失。第章施工组织设计和工期第条进度计划甲方在缔结合同后天内向乙方提供初步设计文件施工图纸施工组织设计大纲及供应材料设备计划提供土建内的承诺。第条甲方工作甲方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间要求,完成以下工作办理土地征用租用青苗和树木赔偿房屋拆迁及清除地面架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水电电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要。开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。办理施工所需各种证件批件和临时用地占道及运输铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路公路通讯线路需要的协议。将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的保护,并承担有关费用。按照合同及施工综合进建设工程施工合同电力律师审定可作调整。甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准乙方代表同意的工程削减。甲方代表确认的设计变更或工程洽商。工程造价管理部门公布的价格调整。合同约定的其它增减或调整。合同价款或调整的范围,在协议条款中约定。暂停施工出于非乙方原因,由甲方承担有关的支出,相应顺延工期停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。第十条工期延误对以下情况造成竣工日期推迟的为延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。工程变化或设计变更周内,非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过小时合同中约定的非乙方原因出现的或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况。乙方在以上情况发生后天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告,甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改意见,逾期未予答复,即视为甲方代表对此报告予以批准。第十条工期提前施工中需要提前竣工,双方协商致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。提前竣工协议应包括以下主要内容提前的时间乙方采取的赶工措施甲方为赶工提供的条件由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令要求同意通知批复等,并如约履行约其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将具体要求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认同意批任方结算,延误的工期予以相应顺延。第十条验收和重新检验单项工程单位工程分项工程分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收小时前提交验收通知,通知甲方代表参加验收。通知包括验收的内容时间地点,附上乙方自检记录。甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理,或在验收小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效。无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检查后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检查不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。第章合同价款与支付第十条合同价款及调整甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款,待保修期满后退还。合同价款在协议条款中予以约定,按建设工程价款结算办法和关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定结算付款,任何方不得擅自改变,发生下列情况之的程。合同确已无法履行双方协议停止施工调解要求停止施工,且为双方接受仲裁机关要求停止施工法院要求停止施工。第十条违约任何方未履行合同义务未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求,即应承担违约责任,向对方支付违约金。违约给对方造成的损失超过违约金的,还应付给赔偿金,补偿违约金不足的部分。违约金赔偿金应在双方明确违约责任后天内偿付,否则按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金赔偿金,经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。除非合同解除或终止,违约方承担违约责任仍应继续履行合同。因变更或解除合同使用方遭受经济损失的,除依法可以免除责任的以外,应由责任方负责赔偿。第十条索赔合同方的经济利益正当权利因对方违约危害行为遭受损失,要求对方予以给付补偿归还,按以下程序进行。有正当地索赔理由和充足的证据。在索赔事件发生后天内,向对方提交索赔通知。索赔通知应包括索赔的理由依据要求等内容。受索赔方在索赔方提交通知后天内给予书面确认,或提出异议通知索赔方进步议条款中约定。保修期,整体工程或其中分单项单位分项分部验收交付的工程,均从移交甲方之日起分别计算保修期。建筑工程保修期建筑物构筑物的土建工程为年,其屋面防水工程为年建筑物的电气管线上下水管线安装工程为个月建筑物的供热供冷工程为个采暖期供冷期室外的上下水道路等公用工程为年。安装工程保修期为年。其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙双方在协议条款中约定。质量保修金,由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨,存入协议条款约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐户,任何单位和个人不得挪作他用。建筑工程按其造价的留存安装工程按其造价的留存有特殊保修要求的工程由甲乙双方在协议条款中约定留存比例。保修责任,乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷,所发生的费用从质量保险金中支付,不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日起,在两周内到达现场与甲方共同辨明质量缺陷责任,商议返修内容。属乙方责任的,乙方未按期到达现场,甲方应再次通知乙方。乙方在接充索赔理由证据索赔方在接到该通知后天内提交补充理由证据,受索赔方接到补充理由证据后天内给予书面答复。索赔方逾期未提交索赔通知或补充理由证据,视其为放弃索赔受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复,视其为确认索赔,索赔通知则应从答复的最后天起生效。受综赔方在确认索赔后天内如数向索赔方给付或补偿归还,否则应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失。第十章其它第十条安全施工执行电力建设安全施工管理的有关规定,认真采取安全防护措施,严防事故。应及时通知甲方代表,酌情按第条第款或第十