名和职责。如前期工作施工组织设计和进度计划审批图纸的提供质量的检查验收工程量的核实等工作的具体责任权限。实行监理的工程,要写明总监理工程师的姓名,对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制。如总监理工程师签字支付后是否要经甲方审查是否能批准对施工进度的更改或对工期给予延续是否有权批准对设计的变更等。有种类限制的要写明种类,有数量限制的要写明数量。第条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称内容完成时间和要求,实际存要而合同条件未列入的,要对条款或内容予以补充。双方协议将本条中甲方工作部分或全部交乙方完成时,应写明对合同条件的修改内容,甲方应支付费用的金额和计算方法。还应写明甲方不能按协议条护工作的内容,不能保证全天通行的,要写明通行的时间。本款应写明甲方提供的工程地质和地下管网线路等资料的时间资料的名称和要求,如水文资料的年代地质资料,深度等。本款应写明由甲方办理的各种证件批件和其它需要批准的事项及完成的时间,其时间可以是绝对的年月日,也可以是相对的时间,如在项工作开始几天之前完成。本款应写明甲方提供水准点和座标控制点的时间和要求。本款应写明甲方组织图纸会审的时间,如不能确定准确时间,应写明相对时间,如甲方发布开工令前多少天。本款应写明对施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线保护费用的金额。第条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称内容完成时间和要求,实际需要而合同条件未列的,要对条款和内容予以补充。本条工作甲方未在签订协议条款时写明,但在施工中提出要求,征得乙方同意后双方订立协议,可作为协议条款的补充,本条还应写明乙方不能按合同要求完成有关工作应赔偿甲方损失的范围和计算方法。方代表批准后执行。乙方要求增加图纸份数的,应写明图纸的名称份数提供的时间和费用。甲方不能在开工前提供全套图纸,应将不能按时提供的图纸名称和提供的时间在本条写明的。第条本条写明甲方代表姓名,甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。如前期工作施工组织设计和进度计划审批图纸的提供质量的检查验收工程量的核实等工作的具体责任权限。实行监理的工程,要写明总监理工程师的姓名,对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制。如总监理工程师签字支付后是否要经甲方审查是否能批准对施工进度的更改或对工期给予延续是否有权批准对设计的变更等。有种类限制的要写明种类,有数量限制的要写明数量。第条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称内容完成时间和要求,实际存要而合同条件未列入的,要对条款或内容予以补充。双方协议将本条中甲方工作部分或全部交乙方完成时,应写明对合同条件的修改内容,甲方应支付费用的金额和计算方法。还应写乙方进行设计交底协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的保护,并承担有关费用。甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。第条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。向甲方代表提供年季月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明看守围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已建设工程施工合同示范文本律师审定能作出调解,任何方可在天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。双方接受调解结果,应在调解作出后天内执行对调解的结果不能接受,或由于方不执行调解结果等原因使调解结果无法施行,任何方可在调解作出天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。在实际工程中双方可以协议进行次或几次调解,这些调解都要按上述例子写明也可以协议直接申请仲裁或要求法院判决,仲裁和法院判决的程序时间按有关规定执行。第条甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除修复等费用支出,乙方因此发生的人工材料机械和管理等费用支出支付违约金,要写明违约金的数额或计算方法支付的时间赔偿损失违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将不足部分支付给乙方,作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法,如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙方窝工的人工费机械费和管理费,是否包括窝在约定时间后小时内将具体要求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺。第条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责乙方的要求请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。时间和甲方不能按规定提供应承担的违约责任甲方不提供指标,由乙方采购材的,应写明材料名称数量规格质量等级和价格。甲方指定厂家由乙方采购材料设备的,应写明如产品价格高于乙方预算价格时价差由谁承担,以及由于制造厂家的原因造成产品的质量等级规格型号和交货时间达不到合同要求,造成损失的责任和产生的费用由谁承担。第条本条应写明变更发生后,乙方提交变更价款的时间及金额。第条本条应写明乙方提交竣工图的时间份数和要求甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收,参加验收的部门和人员。第条如双方不再签订保修合同,本条应写明保修的项目内容范围期限保修金额和保修金的预留与支付方法,以及保修金的利率。另签保修合同的应将以上内容写入保修合同。第条双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明如双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在方提出调解要求后天内,双方应保证合同的继续执行。建设主管部门天内不能作出调解,任何方可在天内施工方案和进度计划的要求及时间写明甲方批准以上文件的时间写明乙方违约应负的违约责任和违约金金额。施工必须使用协议条款约定的国家标准规范国家没有相应标准规范时,可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供式两份约定的标准规范。国内没有相应标准规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行甲方要求使用国外标准规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买翻译和制定标准规范的费用,均由甲方承担。第条图纸甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。双方般责任第条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责甲方代表可委派有关具体管理人员,承担能保证全天通行的,要写明通行的时间。本款应写明甲方提供的工程地质和地下管网线路等资料的时间资料的名称和要求,如水文资料的年代地质资料,深度等。本款应写明由甲方办理的各种证件批件和其它需要批准的事项及完成的时间,其时间可以是绝对的年月日,也可以是相对的时间,如在项工作开始几天之前完成。本款应写明甲方提供水准点和座标控制点的时间和要求。本款应写明甲方组织图纸会审的时间,如不能确定准确时间,应写明相对时间,如甲方发布开工令前多少天。本款应写明对施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线保护费用的金额。第条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称内容完成时间和要求,实际需要而合同条件未列的,要对条款和内容予以补充。本条工作甲方未在签订协议条款时写明,但在施工中提出要求,征得乙方同意后双方订立协议,可作为协议条款的补充,本条还应写明乙方不能按合同要求完成有关工作应赔偿甲方损失的范围和计算方法。甲方如委托乙方完自己部分权力和职责,并可以任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令批准图纸并履行其它约定的义务,否则乙乙方要求增加图纸份数的,应写明图纸的名称