不同工作成果的计价单价分别为,单价为元,单价为元。下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过,按变化前后价格的差额予以调整后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整双方约定的其他情形采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量。采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月或旬日将完成的包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的切经济损失及各种罚款妥善保管合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具周转资料及其他设施劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施完工负责,劳务分包人应承担并履行总分包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总分包合同。在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交安全设施保证施工需要按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬负责与发包人监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系。对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬周施工计划,以及与完成上述阶段时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施严格按照设计图纸施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期了解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务,职称劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务,职务组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为在年月日前完成水电热电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应通讯及施工道路畅通的时间和质量要求在年建设工程施工劳务分包合同范本律师审定工程的劳务报酬,除本合同固定的情况外,均为次包死,不再调整。采用第种方式计价的,劳务报酬共计元。采用第种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为,单价为元,单价为元,单价为元。采用第种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为,单价为元,单价为元。下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过,按变化前后价格的差额予以调整后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整双方约定的其他情形采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量。采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月或旬日将完成的工,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何方不愿和解调解或和解调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议向仲裁委员会申请仲裁向人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同调解要求停止合同工作,且为双方接受仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止合同工作。建设工程施工劳务分包合同范本依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为发包人与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承务作业中发现古墓古建筑遗址等文物和化石或其他有考古地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处臵方案,工程承包人项目经理收到处臵方案后小时内予以认可或提出修改方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处臵。障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处臵。建设工程施工劳务分包合同范本律师审定。工程承包人根据总分包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总分包合同。在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总分包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。当本合同方向另方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务束后天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担工程本身的损害因工程损害导致第人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担工程所需清理修理费用,由工程承包人承担延误的工作时间相应顺延。因合同方迟延履行包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔索赔事件发生后天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知发出索赔意向通知后天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和或补偿经济损失报告及有关资料工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于天内给予答复,或要求劳务分包人进步补充索赔理由和证据工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后天内未给予答复或未对劳务分包人作进步要求,视为该项索赔已经认可当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与规定相同。劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生本工程的劳务报酬,除本合同固定的情况外,均为次包死,不再调整。采用第种方式计价的,劳务报酬共计元。采用第种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为,单价为元,单价为元,单价为元。采用第种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为,单价为元,单价为元。下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过,按变化前后价格的差额予以调整后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整双方约定的其他情形采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量。采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月或旬日将完成的务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围内容为保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。设备供应劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料设备构配件供应计划具体表式见附件经确认后,工程承包人应按供应计划要求附件经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量品种规格型号数量和供应时间等组织货源并及时交付需要劳务分包人运输卸车的,劳务分包人必须及时进行