1、“.....如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条款中予以明确。监理人权利第十条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计生产工艺设计和使用功能要求作附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。第十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后日起计算。第十条支付监理报酬所采取的货币币种汇率由合同专用条件约定。第十条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第十条委托的建设工程监理所时间而增加的工作......”。

2、“.....其善后工作及恢复监理业务的工作。第十条监理人在应当获得监理报酬之日起日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第十条及第十条已暂停执行监理业务时限超过个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后日内仍未得到委托人答复,可进步发现终止合同的通知,如果第份通知发出后日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或专用条件中约定的方法计算,并按约定的时间和数额支付。第十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后日起计算。第十条支付监理报酬所采取的货币币种汇率由合同专用条件约定。第十条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付......”。

3、“.....监理人是建设工程委托监理合同示范文本律师审定的工程范围内,享有以下权利选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议如果拟提出的建议可能会提供工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准和设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量保条款中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定年月。建设工程委托监理合同示范文本律师审定。第十条监理人在应当获得监理报酬之日起日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时......”。

4、“.....监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后日内仍未得到委托人答复,可进步发现终止合同的通知,如果第份通知发出后日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。第十解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。附加协议条款中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制定年月。建设工程委托监理合同示范文本律师审定。第十条委托人应免费向监理人提供办公用房通讯设施监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿补偿金额设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值管理费。第十条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条款中予以明确。监理人权利第十条监理人在委托人委书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十条委托人的常驻代表为......”。

5、“.....委托人免费向监理机构提供名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。第十条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失„累计赔偿额不超过监理报酬总数扣税‟人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。第十条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担由委托人聘用的,其费用由委托人承担。第十条监理人在监理工作过程中进出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第十条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第十条监理人在监理过程中......”。

6、“.....支付监理人的报酬委托人同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付附加工作报酬报酬附加工作日数合同报酬监理服务日委托人同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付额外工作报酬第十条双方同意用支付报酬,按汇率计付。第十条奖励办法奖励金额工程费用节省额报酬比率第十条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。附加协议第十条委托人应免费向监理人提供办公用房通讯设施监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿补偿金额设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值管理费。第十条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条款中予以明确......”。

7、“.....享有以下权利选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计生产工艺设计和使用功能要求,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。建设工程委托监理合同示范文本律师审定。委托人义务第条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第十条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人决定。第十条委托人应当授权名熟悉工程情况能在规定时间内作出决定的常驻代表在专用条款中约定,负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。第十条委托人应当授予监理人的监理权利......”。

8、“.....并在与第人签订的合同中予以明确。第十条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料与本工程合作的原材料构配件设备等生产厂家名录。提供与本工程有关的协作单位配合单位的名录。第十条委托人有对工程规模设计标准规条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后勤工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。第十条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发现指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后日内没有收到答复,可在第个通知发出后日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。第十条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第十条正常的监理工作附加工作和额外工作的报酬......”。

9、“.....支付监理人的报酬委托人同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付附加工作报酬报酬附加工作日数合同报酬监理服务日委托人同意按以下的计算方法支付时间与金额,支付额外工作报酬第十条双方同意用支付报酬,按汇率计付。第十条奖励办法奖励金额工程费用节省额报酬比率第十条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。附加协议的工程范围内,享有以下权利选择工程总承包人的建议权。选择工程分包人的认可权。对工程建设有关事项包括工程规模设计标准规划设计生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议如果拟提出的建议可能会提供工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准和设计合同约定的质量标准时......”。