1、“.....分包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为,分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。当方向另方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。承包人在收到变更分包工程价款报告之日起天内予以确认,无正当理由逾期未予确认时......”。
2、“.....竣工验收及结算分包工程具备竣工验收条件的,分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数。承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起日内通知发包人进行验收,分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分,承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收,并视为分包工程竣工验收通过。分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的,分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。分包工程竣工验收报告经承包人认可后天内......”。
3、“.....在履行分包合同过程中发生争议,双方协商解决或者调解不成时,按下列第种方式解决争议将争议提交仲裁委员会申请仲裁依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。保障保险及担保承包人投保内容和责任分包人投保内容和责任承包人向分包人提供支付担保,担保方式担保额度分包人向承包人提供履约担保,担保方式担保额度十其他由分包人采购材料设备的约定双方约定本合同副本份,其中,承包人份,分包人份在确认计量结果后天内,承包人应按专用条款约定的时间和方式,向分包人支付工程款进度款。按约定时间承包人应扣回的预付款,与工程款进度款同期结算。分包合同约定的工程变更调整的合同价工程建设标准以外......”。
4、“.....承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间年月日分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间年月日。承包人向分包人提供图纸的日期年月日承包人向分包人提供图纸的套数承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担复制重新绘制翻译购买标准图纸的责任和费用承担关于使用国外图纸的要求及费用承担双方般权利和义务姓名职称任命书作为分包合同附件。姓名职称任命书作为分包合同附件。承包人应完成下列工作向分包人提供施工场地和施工所需的证件批件的名称和完成时间组织分包人参加发包人会审图纸的时间年月日向分包人进行设计图纸交底的时间年月日。承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和或其他设施如有时,及费用承担双方约定承包人应做的其他工作分包人应完成下列工作需完成的设计内容和提交时间分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计划......”。
5、“.....本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律法规应与总包合同中规定适用的法律法规相同。需要明示的法律行政法规在专用条款内约定。适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担如根据总包合同......”。
6、“.....分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后天内进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起天内,将竣工工程交付承包人。承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后,分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修,具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。违约索赔及争议当发生下列情况之时,视为承包人违约本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款工程进度款......”。
7、“.....承包求停止施工。保障保险及担保除应由承包人承担的风险外,分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失索赔及与此有关的索赔诉讼损害赔偿人员的伤亡分包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔诉讼损害赔偿费诉讼费指控费和其它开支按分包合同约定,实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害由于发包人承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险......”。
8、“.....支付保险费用。保险事故发生时,承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。行政法规及工程建设标准语约定的支付时间不支付工程款预付款进度款,分包人可向承包人发出要求付款的通知。承包人不按分包合同约定支付工程款预付款进度款,导致施工无法进行,分包人可停止施工,由承包人承担违约责任。工程变更分包人应根据以下指令,以更改增补或省略的方式对分包工程进行变更工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人除上述项以外的承包人作出的变更指令。分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令,应立即通知项目经理并向项目经理提供份该直接指令的复印件。项目经理应在小时内提出关于对该指令的处理意见。分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行......”。
9、“.....经承包人确认后调整合同价款。分包人在双方确定变更后天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。承包人在收到变更分包工程价包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合,使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功,则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。承包人分包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解调解或者和解调解不成的,双方可以在本合同专用条款内约定以下种方式解决争议双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工调解要求停止施工......”。
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。