却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在准合格工程质量标准。承包人施工质量必须达到国家现行规范标准图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材及地下防水工程施工质量验收规范,防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人监理承修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。主材选用及工程价款等选用材质聚酯胎厚,防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书材料检验证书材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格防水已完工程量的若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工在后浇带等部位的防水层施工完毕后的地下室防水施工合同律师审定成品行为,否则经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误天,乙方必须向甲方支付合同总款的违约金,如超过天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款项目部所安排的进度施工。地下室防水施工合同律师审定。工程款支付办法当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站监理单位发包人承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后,日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的土方回填施于不可抗力的约定暴雨暴雪洪水地震等自然灾害发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。十保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险承包人的财物保险等。在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场能检测报告。并经发包人监理承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种规格性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为年。主材选用及工程价款等选用材质聚酯胎厚,防水卷材,乙方在施工前必须提供材通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修质量保修完成后,由发包人组织验收。十违约责任在施工过程中,乙方必须做好做足切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方的合格证书材料检验证书材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工本合同价格包括材料现场转运垃圾的清运清除运离施工现场施工厚度要求采用外厚防水卷材全部包工包料,单价为元平方。面积按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。工期按甲方十关于意外停工的约定因停水停电天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费机械停臵费和租赁费材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人概不予补偿却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在他事项在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。本合同式贰份,经双方签字盖章后即生效。甲方盖章乙方盖章甲方负责人签字乙方负责人签字签约日期年月日签约日期年月日。十工程转包和分包本工程严禁分包和转包经发现,发包人可立须向甲方提供验收所需具备的切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层在土方回填后日内的适当时间,发包人组织承包人监理单位不少于两次的地下室防水效果初验在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙的合格证书材料检验证书材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工本合同价格包括材料现场转运垃圾的清运清除运离施工现场施工厚度要求采用外厚防水卷材全部包工包料,单价为元平方。面积按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。工期按甲方成品行为,否则经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误天,乙方必须向甲方支付合同总款的违约金,如超过天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款知后,应当立即到达事故现场抢修质量保修完成后,由发包人组织验收。十违约责任在施工过程中,乙方必须做好做足切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担切责任。十工程转包和分包本工程严禁分包和转包经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。十不可抗力双方地下室防水施工合同律师审定与承包人解除合同,工程款不予支付。十不可抗力双方关于不可抗力的约定暴雨暴雪洪水地震等自然灾害发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。十保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险承包人的财物保险等。地下室防水施工合同律师审定成品行为,否则经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误天,乙方必须向甲方支付合同总款的违约金,如超过天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误退场等切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。十其和租赁费材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人概不予补偿却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员机械退场的措施并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。十工程质量保修本防水工程确认的为准。十廉洁条款严禁甲方人员以任何方式明暗示乙方请吃请喝收受乙方礼金礼品或接受提供的其它私人便利或利益。严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃向甲方人员提供私人便利行贿等切非正常的经济活动,经查的合格证书材料检验证书材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工本合同价格包括材料现场转运垃圾的清运清除运离施工现场施工厚度要求采用外厚防水卷材全部包工包料,单价为元平方。面积按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。工期按甲方予支付,所造成的损失由乙方自行承担。在保修期间保修期为年,如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。在全部完工后,乙方于不可抗力的约定暴雨暴雪洪水地震等自然灾害发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。十保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险承包人的财物保险等。在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员机械退场的措施并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。十工程质量保修本防水工程的保修期为年承包人在质量保修期内,按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保保修期为年承包人在质量保修期内,按照有关法律法规规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通地下室防水施工合同律师审定成品行为,否则经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误天,乙方必须向甲方支付合同总款的违约金,如超过天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种规格性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为年。十关于意外停工的约定因停水停电天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费机械停臵于不可抗力的约定暴雨暴雪洪水地震等自然灾害发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。十保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险承包人的财物保险等。在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场后方可进场开工本合同价格包括材料现场转运垃圾的清运清除运离施工现场施工厚度要求采用外厚防水卷材全部包工包料,单价为元平方。面积按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。工期按甲方项目部所安排的进度施工。地下室防水施工合同律师审定。工程质量工程质量内,经发包人监理单位承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的承包人剩余的工程款转作保修金,在保修