的账目纳入甲方的财物管理范围。乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不可抗力的原因导致乙方不能经营的,甲方承诺根据乙方的投资成本及利率标准在月息分的基础上返还给乙方的投资和利息,并且乙方有权在甲方所有的经营收益中优先扣取上述费用。乙方的权利义务承包期内,乙方享有本合同项下有关部门并通知甲方和监理,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。非甲方原因造成的人员伤亡及其他安全事故的,其责任和损失由乙方承担。文明施工乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求,配合悬挂安全质量宣传牌幅。施工现场每天下班前作到材料排列堆码规范,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔。乙方应做到工完场清文明施工乙方在分项工程施工成品后,因乙方原因造成的修补清理,由乙方负责。乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好期或不定期检查,乙方应自觉接受甲方检查,对甲方提出的整改要求,乙方必须按时完成。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。乙方必须对工人经常性地进行安全教育,分项工程安全交底签字手续要齐全并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系,做好安全班前活动工作及做好记录,对施工进行监督检查,发现隐理。承担本合同范围内甲方向业主承担的义务和责任。乙方应认真执行设计文件及有关标准,防止质量事故或质量缺陷发生。如发生质量缺陷或事故,应及时报告甲方妥善处理,按甲方处理意见及时修补缺陷并承担经济责任,经济处罚为合同总额的。合理组织人力资金,保证施工工期,乙方须设现场管理人员人,负责现场施工管理以及与甲方协调沟通。执行甲方业主监理发出的通知指令决定等。合同价款与付款方式本合同为总价合同。合同金额小写大写工程量的确认最终结算工程量以实际发生工程量为准。工程结束后乙方将完成关于施工合同三篇施工合同模版满年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元。寺的权属寺的产权归甲方所有,在承包期内,本合同项下的经营权归乙方所有。承包期满前两个月,再由甲乙双方协商续签合同事宜。承包经营范围寺内的香蜡烛佛珠佛像玉器法器手链等佛器僧衣僧帽居士服尼衣尼帽等着装服饰,凡与及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。承包经营场所由甲乙双方协商确定寺现有的房屋及仓库无偿归乙方经营使用,如后期再设店面进行经营,由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。关于施工乙方拖欠农民工工资而导致法律后果和产生的经济纠纷由乙方自行承担。乙方向甲方提供符合国家税收的正规。安全施工甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。甲方应对乙方安全生产进行定期或不定期检查,乙方应自觉接受甲方检查,对甲方提出的整改要求,乙方必须按时完成。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于份,甲方贰份,乙方壹份,由各自代表签字和盖章后生效,在甲乙双方款清后自动失效。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字联系电话联系电话签订日期年月日签订日期年月日施工合同篇甲方发包人负责人乙方承包人为了完善寺旅游风景区的功能,丰富人民的精神生活,创造和谐社会,甲乙双方本着尊重历史,尊重宗教政策的原则,拟对位于寺旅游风景区内进行投资并承包经营管理寺的承包经营期限年,从年月至年月止。寺的承包价款元人民币。本合同生效后十日内,乙方向甲方支付元,剩余元在乙方经营原因造成的人员伤亡及其他安全事故的,其责任和损失由乙方承担。文明施工乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求,配合悬挂安全质量宣传牌幅。施工现场每天下班前作到材料排列堆码规范,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔。乙方应做到工完场清文明施工乙方在分项工程施工成品后,因乙方原因造成的修补清理,由乙方负责。乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不得违章作业野蛮施工以及穿拖鞋骂人争吵扯议,补充协议与本合同具有相同的法律效力。因本合同发生纠纷,经甲乙双方友好协商,协商不成的,有权向乙方所在地的人民法院起诉。十本合同式俩份,双方各执份,经甲乙双方签字后生效。甲方寺负责人年月日乙方年月日施工合同篇发包人江苏省东台第职业高级中学以下简称甲方承包人甲方因校园建设需要,经东台市教育局批准,决定对校舍维修工程实施建设,经公开招标,乙方以元的单价中标。依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它法律行规法规,遵循平等的自愿公开和诚信的原则,双方就本建皮打架等不文明行为。甲方项目部制订的安全文明施工及生活区管理等相关制度处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。合同价款与付款方式本合同为总价合同。合同金额小写大写工程量的确认最终结算工程量以实际发生工程量为准。工程结束后乙方将完成且达到质量要求的工程量报送甲方核实,经甲方项目经理或经甲方授权的相关负责人确认无误后作为结算依据。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。支付方式与业主支付甲方工程款同期。乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。如果双方在承包期间的权责及义务甲方的权利义务不得干涉乙方的日常经营管理工作,未经乙方同意不得转发包给第方,保证乙方的用水用电。甲方在乙方允许的时间段内对乙方的财物进行监督管理,即所有的经营物品的购买销售的账目纳入甲方的财物管理范围。乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不可抗力的原因导致乙方不能经营的,甲方承诺根据乙方的投资成本及利率标准在月息分的基础上返还给乙方的投资和利息,并且乙方有权在甲方所有的经营收益中优先扣取上述费用。乙方的权利义务承包期内,乙方享有本合同项下。本合同式叁份,甲方贰份,乙方壹份,由各自代表签字和盖章后生效,在甲乙双方款清后自动失效。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字联系电话联系电话签订日期年月日签订日期年月日施工合同篇甲方发包人负责人乙方承包人为了完善寺旅游风景区的功能,丰富人民的精神生活,创造和谐社会,甲乙双方本着尊重历史,尊重宗教政策的原则,拟对位于寺旅游风景区内进行投资并承包经营管理寺的承包经营期限年,从年月至年月止。寺的承包价款元人民币。本合同生效后十日内,乙方向甲方支付元,剩余就本建设工程承包事项协商致,订立本合同,双方约定共同遵守。工程概况工程名称后石区域市政基础设施配套工程世茂大道及玉兰街道路工程电力隧道工程地点大连后石工程内容电力隧道的钢板桩施工含打桩机钢板桩进出场费用,钢板桩打拔,沟槽内支持含钢管工字钢内支撑,沟槽排水土方工程挖土方淤泥和外排。钢板桩设臵为封闭长方形,维护净宽度不小于米,每封闭长度不小于米,打桩深度满足甲方施工需求为标准。合同签订后,乙方对施工现场情况和施工内容视为了解,乙方不得以任何理由增加额外费用。工程工期本工乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。乙方必须对工人经常性地进行安全教育,分项工程安全交底签字手续要齐全并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系,做好安全班前活动工作及做好记录,对施工进行监督检查,发现隐患及时消除全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业,且有权拒绝任何人要求的违章作业。负责提供相关图纸。乙方权力和义务负责完成本合同确定施工范围内的全部作业内容。乙方负责设备材料的进出场运输。乙方承包人必须派专人进驻现场组织施工管皮打架等不文明行为。甲方项目部制订的安全文明施工及生活区管理等相关制度处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。合同价款与付款方式本合同为总价合同。合同金额小写大写工程量的确认最终结算工程量以实际发生工程量为准。工程结束后乙方将完成且达到质量要求的工程量报送甲方核实,经甲方项目经理或经甲方授权的相关负责人确认无误后作为结算依据。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。支付方式与业主支付甲方工程款同期。乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。如果满年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元。寺的权属寺的产权归甲方所有,在承包期内,本合同项下的经营权归乙方所有。承包期满前两个月,再由甲乙双方协商续签合同事宜。承包经营范围寺内的香蜡烛佛珠佛像玉器法器手链等佛器僧衣僧帽居士服尼衣尼帽等着装服饰,凡与及寺庙有关的商品均由乙方进行销售。承包经营场所由甲乙双方协商确定寺现有的房屋及仓库无偿归乙方经营使用,如后期再设店面进行经营,由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。关于施工业高级中学以下简称甲方承包人甲方因校园建设需要,经东台市教育局批准,决定对校舍维修工程实施建设,经公开招标,乙方以元的单价中标。依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它法律行规法规,遵循平等的自愿公开和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商致,订立本合同。本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,以第种方式处理向仲裁委员会申请仲裁建筑物所在地法院诉讼。本合同式关于施工合同三篇施工合同模版元在乙方经营满年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元,年后的第年度内支付元。寺的权属寺的产权归甲方所有,在承包期内,本合同项下的经营权归乙方所有。承包期满前两个月,再由甲乙双方协商续签合同事宜。承包经营范围寺内的香蜡烛佛珠佛像玉器法器手链等佛器僧衣僧帽