林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的,乙方应统安排,不得逾期。兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。第条工程临时用地甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场运输通路和其他临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复质量问题,甲方于日内付清全部尾款,质保金不计利息。第条材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料设备植物购回,可书面通知甲方组织供应。第条工程质量及质保期由于景观工程的特殊性,为确保美观经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第条第款执行。乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。质保期质保范围为乙方施工的全部工程,土建装饰水电安装年草坪养护个月灌木养护半年乔木保活年。苗木在质保期内由乙方保活,若出案调整硬景部分施工图深化材料替换植物配臵及水电安装设计,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第条设计价款及支付方式该项目乙方按万元大写元正人民币包干进行设计取费。合同签订后日内甲方支付乙方万元大写元正人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即元大写元正人民币。第条施工工期开工日期以甲方批准的施工报告为准开工时间最迟不超过年月日。竣工日期在有施工场地的条件下,工期为天。因甲方原因重大设计变更及特殊天气原因如下大雨等所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。第条取费原则本工程执行川省建设工程造价管理总站发行的定额至,收费级别按类工程级档。苗木部分由甲乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的收取栽植养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种规格高度冠幅胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物告知所属村民不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的,乙方应统安排,不得逾期。兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关机关处理。第条工程临时用地甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场运输通路和其他临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。第条其他约定。本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经工程工程合同十篇工程合同模版同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件装饰工程施工及验收标准,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求第条其他事项甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。乙方应主动出示企业营业执照会员证书或施工不得拖欠民工工资。第条工程竣工验收结算和保修工程竣工验收工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料即竣工图施工技术总结工程质量检验评定的有关表格等。甲方收到竣工资料后,于个月内组织有关单位和部门验收。工程结算乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安到甲方财务人员处结清帐务。第条工伤事故乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律法规条例及政策。在施工中做到安全第,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。第条违约责任工期竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的。按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。第条合同份数及有效期本合同式份,乙方执份,甲方份。本合同自双方签字之日起生效,乙方有权停止施工,造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用,视甲方验收合格,同意与乙方结算付清余款。第条工程工期,每日按合同总金额的作为违约金罚款支付给甲方,直至合同总金额扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟日,以装潢工程价款中人工费的作为误工费支付给乙方,直至合同总金额扣完为止。设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,因工程质量问题双方意见不而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案,已经施工部份由乙方承担费用。,甲方未经乙方工经甲方验收合格后,双方于日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的的质保金,将剩余工程款支付给乙方。本工程质保金为工程总造价的,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于日内付清全部尾款,质保金不计利息。第条材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料设备植物购回,可书面通知甲方组织供应。工程工程合同十篇工程合同模版。因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者因甲方工程计划调整需停工者因材料采购困难被迫停工者。第条工程占地及物资供应工程所需砂石材料及模板等由乙方自行加工和采购。水泥由乙方在县内采购合格产品。爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。第条工程质量要求及设计变更工图为准。工程内容包括硬景硬质铺地园林小品等软景乔木灌木及草坪等水体景观照明等。第条设计周期本合同签订以后于年月日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整硬景部分施工图深化材料替换植物配臵及水电安装设计,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第条设计价款及支付方式该项目乙方按万元大写元正人民币包干进行设计取费。合同签订后日内甲方支付乙方万元大写元正人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即元大写元正人民币。第条施工工期开工日期以甲方批准的施工报告为准开工时间最迟不超过年月日。竣工日期在有施工场地的条件下,工期为天。因甲方原因重大设计变更及特殊天气原因如下大雨等所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。第条取费原则本工程执行川省建设工程造价管理总站发行的定额至,收费级别按类工程级档。苗木部分由甲乙双方对乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。建筑材料质量要求本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿切损失,并终止合同。砂石骨料,砂子采用中砂抹面砂浆采用细砂,含泥量按重量计不大于碎石最大粒径,含泥量按重量计不大于。砼质量要求砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。允许偏差砼和水泥砂浆强度允许偏差〒。若因乙方管理不善,造成工程返工窝工等浪费,均由乙方自行负责。第条工程的支付工程预付款工程开工后,甲方不支付进度款,切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。乙方的各种补偿费和安臵补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。第条乙方的责任,乙方有责任告知所属村民不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征用地上种植作物的,乙方应统安排,不得逾期。兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请