详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,范文装修合同模板。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对预算设计认可签订合同之日。支付元订金,第次付款时扣除。第次,合同签定后开工前支付工程总造价合计期,甲乙双方商定。乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。家庭装修合同简单范文装修合同模板约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份预算设计认可签订合同之日。支付元订金,第次付款时扣除。第次,合同签定后开工前支付工程总造价合计元。第次,施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元。设备质量不合格而影响工程质量,其返工文装修合同模板。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。设层式室厅厨卫。第次,竣工验收当天支付工程总造价合计元。工程保修期年。工程款全部结清后,甲乙双方签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。关于材料供应的约定详见合同装修工程报价单。本,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对家庭装修合同简单随着时间的推移,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的家庭装修合同,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除为确保工程质量,暂扣元押金,年月日至年月日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,天内付清乙方人工费,本协议式份,甲乙方各执份,具有相同效应费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工由此影响竣工日,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份庭装修合同简单范本委托方甲方承接方乙方甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。工程地点区街单元室。形式结构层式室厅厨卫。家庭装修合同简单家庭装修合同简单范文装修合同模板合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章电话电话年月日年月日家庭装修合同简单范本相关文章专业约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。家庭装修合同简单范文装修合同模板。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。家庭装修合同简单随着时间的推本协议自双方签字之日起生效。甲方签章乙方签章电话电话年月日年月日家庭装修合同简单范本发包方简称甲方承包方简称乙方甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方签章乙方签章电话电话年月日年月日家庭装修合同简单范本相关文章专业版。工程造价材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费元人民币。付款方式文装修合同模板。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违同简单范本,欢迎阅读与收藏。家庭装修合同简单范本委托方甲方承接方乙方甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。工程地点区街单元室。形式结构移,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的家庭装修合同简单范本,欢迎阅读与收藏。家家庭装修合同简单范文装修合同模板约金。纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。十本合同式份,甲乙双方各执份方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于文装修合同模板。违约责任,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,支付元违约金。,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违元。第次,施工过程中工期进度过半支付工程总造价合计元。第次,竣工验收当天支付工程总造价合计元。工程保修期年。工程款全部结清后,甲乙双方签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。关于复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。乙方应提前天通知甲方验收,甲方应自接到通知日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。家庭装修合同简单费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工由此影响竣工日,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对工程甲方负责采购供应的材料设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用范文装修合同模板。工程价款及结算的约定元,大写人民币详见本合同装修工程报价单。第次,对预算设计认可签订合同之日。支付元订金,第次付款时扣除。第次,合同签定后开工前支付工程总造价合计同简单范本,欢迎阅读与收藏。家庭装修合同简单范本委托方甲方承接方乙方甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。工程地点区街单元室。形式结构