本费用,乙方负责免费维修。如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在小时内解决问题,如小时内解决未果,乙方及时提供替用设备,保障甲方正常营业。保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,并收取材料成本及基本费用。违约责任双方必须遵守合同各项条款,如有方违约发生纠纷违约金则按工程总款的计,由双方共同协商解决。协商未果,由乙方所在法院管辖提起诉讼。工程地点售后服务培训服务乙方对甲方提供系统操作人员的专业培训服务。甲方如有大型演出,乙方提供至名技术人员进行无偿指导服务。十甲方组织专家进行工程质量的验收,乙方无异议的情况下,必须听取甲方专家意见,如有异议双方可协商调整。十本合同含附件及其它变更经甲乙双方签章后生效,式份,甲方执份,乙方执份,具同等法律效力。甲方乙设计变更或工程洽商。符合约定的其他工期顺延条件之的。双方约定的其他增减或调整。工程价款支付预付款为工程总价的,支付时间为。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后日内仍不能支付,乙方可延期开工。工程进度款乙方应在每月日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据甲方逾期未作计量及质量验收的,从第日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。工程进度款的拨付应包括洽商款项如设计变更工程量增加等。乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款甲方延期付款应计算自确认延期日后起算的应付工程款利息按同期银行贷款利率计算。工程进度款付至工程总价时停止支付,尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。工期顺延发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任甲方未能按合同约定提供开工条件的。工程量增加设计变更的。甲方未按时验收隐蔽工程的。甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。日内由于非乙方原因停水停电累计小时以上不能施工的。甲方未按时支付工程款的。因甲方或甲方代表坚持指令而导致工期延误的。不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。工期提前提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。提前竣工协议应包含以下内容提前的时间。乙方采取的技术措施。甲方为实行新技术措施提供的条件。实行新技术措施增加的费用。设计图纸及技不保修包括烟雾油电池灯泡等。保修期内如设备自身出现质量问题由乙方负责免费维修或更换。如因甲方使用不当或人为因素损坏则甲方支付原器件配件成本费用,乙方负责免费维修。如甲方设备出现故障,乙方接到通知后在小时内解决问题,如小时内解决未果,乙方及时提供替用设备,保障甲方正常营业。保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,并收取材料成本及基本费用。违约责任双方必须遵守合同各项条款,如有方违约发生纠纷违约金则按工程总款的计,由双方共同协商解决。协商未果,由乙方所在法院管辖提起诉讼。工程地点售后服务培训服务乙方对甲方提供系统操作人员的专业培训服务。甲方如有大型演出,乙方提供至名技术人员进行无偿指导服务。十甲方组织专家进行工程质量的验收,乙方无异议的情况下,必须听取甲方专家意见,如有异议双方可协商调整。十本合同含附件及其它变更经甲乙双方签章后生效,式份,甲方执份,乙方执份,具同等法律效力。甲方乙方合同签订日期工程工程合同篇发包人甲方全称承包人乙方全称依照中有关工程工程合同汇总篇范文工程合同模板后,付合同价的半年后经复验合格,再付合同价的工程初验后个月经验收合格,按审计决算付清余款。工程质量所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。养护管理和质量要求。大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮栽植后及时封堰浇透水及时中耕除草施肥修剪,确保苗木正常生长苗木要及时防治病虫害苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木个月,养护标准达到,其间发生的费用由乙方负担。违约责任甲方责任甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟天偿付给乙方逾期违约金元。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟天按工程价款的千分之如甲方发现并有充分的证据证明乙方在建设过程中出现严重的违规现象或无法继续履行其职责时,甲方有权按合同向乙方追究违约责任。甲方义务甲方负责审批项目初步设计等文件。甲方负责按规定办理投资许可证。甲方应协调乙方与项目相关的政府行政主管的关系。负责提供过程必要的项目建设条件和良好的外部环境。甲方协助乙方办理各项建设手续,负责缴纳规划城市管理和相关政策费用。甲方应按本合同的规定按时足额向乙方支付服务费。甲方责任甲方应全面实际的履行本合同约定的义务,任何未按合同约定履行或未适当履行行为,应视为违约,并承担相应的违约责任。因甲方责任使项目建设发生变化暂停或终止,而造成乙方实际损失的,因按照附加工作额外工作报酬记取方式调整项目管理酬金,同时委托方应承担相应的赔偿责任。因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行,甲乙双方协商解决。第条项目管理方乙方的责任与义务乙方权利乙方有对工程规模设计标准规划设计向甲方提出合理化建议的权利。乙方有对施工工艺设计和使用功能要求等向甲方提出合理物品采取合适的保护措施。对客户自购的物品须当面清点,妥善保存,禁止到处乱扔。乙方须对进场材料中易划易碰物品做好接受检查记录,如当时无疑问,视为乙方认同接受。过后所造成的损失乙方自负。由于乙方责任所造成的成品损坏,切责任由乙方承担。本合同甲乙方各执份,合同双方签字认可,具有同等法律效力,本合同履行完毕后自动终止。甲方公章法定代表人签字年月日乙方公章法定代表人签字年月日工程工程合同篇发包方甲方承包方已方经公开招标,甲方将绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下工程地点。工程总造价万元大写。工期乙方确保在年月日开工,于月日完工,工程标准达到合格级。开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题甲方在施工前准备好施工图纸技术交底等工作乙方接到图纸后,尽快做出材料计划施工组织设计及工程进度计划报给甲方。工程款支付苗木栽植完毕,经初验合。招投标管理内容包括对设备建安工程的招投标管理。所发生的额外费用由甲方承担。合同管理内容包括合同的签署履行变更索赔和争议解决等。变更管理内容包括对设计文件质量的控制在项目的前期对项目的策划设计管理进度管理以及合同管理。加强与业主方设计方施工方及政府相关部门的协调沟通,尽量减少项目变更的发生。旦发生设计变更,应加强技术把关,审核设计变更的必要性和科学性,并完善设计变更的有关手续,避免不必要的纠纷。施工管理内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理,侧重对监理单位的监督协调施工现场各方的关系。投资管理主要内容包括审核施工过程中的变更费用,进行成本控制管理和竣工结算管理等。资料管理根据建设过程资料专业性及时性等特点,应按照国家有关建设工程资料管理的规定,对工程管理过程中有保存价值的各种文字图表的声像等有关材料进行搜集积累整理和归档,直到工程管理过程完成,移交形成整套文件档案。第条项目管理服务费及其服务期限项目管理服务费依据国家有关规定,经双方友好协商,本合同的项意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。工期顺延发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任甲方未能按合同约定提供开工条件的。工程量增加设计变更的。甲方未按时验收隐蔽工程的。甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。日内由于非乙方原因停水停电累计小时以上不能施工的。甲方未按时支付工程款的。因甲方或甲方代表坚持指令而导致工期延误的。不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。工期提前提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。提前竣工协议应包含以下内容提前的时间。乙方采取的技术措施。甲方管理服务费用为人民币万元整万元服务期限预计的项目建设工期若非甲方原因导致建设工程逾期,从而导致服务期延长,乙方不应追加服务费,且应承担相应的违约责任。若非乙方原因造成建设工程逾期,且逾期时间超过个月,乙方应追加服务费。支付方式本合同生效后个工作日内,甲方支付项目管理服务费总额的,计万元。乙方提交初步设计文件且经甲方审查通过后天内,甲方支付管理费总额的,计万元乙方完成主要设备及施工招标后天内