求有关部门调解或仲裁部门协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第条工程验收,详见本合同附件家庭装潢工程质量验收表,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第条其他事项必须提供经物业的必须工具锥子切割片等,要保证安全性良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第条关于工程质量及验收的约定住宅装饰装修工程施工规范及建筑装饰装修工程质量验收规范并参照其他相关法律法规界定。,其返工费用由乙方承担,工期不变。乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。第条有关安全生产和防火等的现场管理约定,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。处理工作。,日常用水用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。,禁止闲杂人等进入现场。,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第条关于工程价款承包内容施工工艺结算的约定工程款付款方式布管穿线验收合格后支付工程总款的,水电完工后支付剩余款包含甲方同意增加的费用乙方承包内容水电开槽布线穿线埋槽所有水电施工过程的垃圾清理清理至小区垃圾站,如需外甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。凡因本合同双方当事人中的方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。甲乙双方直接签订合同,本合同式两份,甲乙双方各持份。本合同自甲乙双方签字手印后生效。乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担。由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。第条争议解决方式本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第种方式解决向仲裁委员会申请仲裁。向人民法院提起诉讼。第条附则本合同由甲乙双方签字盖章后生效。本合同式份,甲乙双方各执份。加倍赔偿。家庭装修的合同范文装修合同家庭装修的合同模板。因方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。发包人未按期支付第次工程款的,每延误天向承包人支付违约金天,承包人有权采取停工措施。由于承包人原因致使工期延误,每延误天向发包人支付违约金元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议的解决方式由当事人双方协商解决由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第种方式解决。提交仲裁委员会仲裁。依法向人民法院提起诉讼。第十条几项具体规定因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于次清运,次清运费由发包人承担施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。施工期间,承包人每天的工作时间为上午点分至点分下午点分至点分第十条其他约定事项。第十条附则本家庭装修的合同范文装修合同家庭装修的合同模板向人院提起诉讼者只能选择种第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。包括合同附件补充合同式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。家庭装修的合同范文装修合同家庭装修的合同模板。家庭装修的合同家庭装修的合同范本随着时间的推移,合同的用途越来越广泛,在达成意见致时,制定合同可以享有定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗下面是小编整理的家庭装修的合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。家庭装修的合同范本委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同,以便共同遵守。第条式本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决也可以向市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第种方式解决向仲裁委员会申请仲裁。向人民法院提起诉讼。第条附则本合同由甲乙双方签字盖章后生效。本合同式份,甲乙双方各执份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。第十条其它约定甲方公章法定代表人签字年月日乙方公章法定代表人签字年月日家庭装修的合同范本家庭装修水电安装合同范本甲方发包方联系电话乙方承包方联系电话本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第条工程概况年月日至年月日元人民币。第条材料供应的约定甲方供应材料清单乙方必须至少提前天向甲方提出下工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量问题或规格差异,由此造成工程损失,后期维修费用由甲方承担。,均应用于本合同规定的安装工程,未经甲是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。指派姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁,或素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。保修期内由于乙方的施工和乙供产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后小时内必须到达现场。由于甲方使用不当甲供材料损坏或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附则本合同经甲乙双方签字后生效。本合同签订后工程不得转包。本合同式两份,甲乙双方各执份。合同有效期至水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字乙方签字盖章年月日年月日家庭装修的合同范本发包人手机委托代理人公司电话承包人手机委托代理人公司电话依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等自愿协商致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第条工程概况工程地点。工程内容及做法详见施工图。工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式。承包人包工包料详见预算清单承包人包工部任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁,或向人院提起诉讼者只能选择种第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。包括合同附件补充合同式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。家庭装修的合同范文装修合同家庭装修的包料,发包人提供部分材料详见预算清单工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。合同价款本工程合同价为大写元,小写元。详见预算书第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份。发包人委托承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份注图纸在发包人签约付款后提供,设计费大写元,由发包人支付此项费用不在工程合同价款内。第条发包人义务开工前天,为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品,以便不影响施工。提供施工期间的水源电源并负责相关费