体结构未能获得优质结构,承担违约金万元。若因甲方模板和资料问题或不配合有关方面验收而造成未达标,由甲方自行负责。因乙方原因使甲方及项目部受到监理建设单位的质量安全文明施工乙方实施区域处罚的,乙方将承担处罚金额的倍违约金。甲方按通用常规标准要求及管理监督工程质量进度时,若乙方对甲方提出的意见不配合不彻底,甲方将按实际情况要求乙方承担违约责任。若非甲方或第方原因造成的工期延误含主体和总工期,乙方按元天承担违约金除甲方供材原因停工天以上的。在不缺乏材料的情况下,若因乙方原因导致模板组停工超过天的,乙方承担违约金按照元天计算累计次导致模板组停工的,甲方有权责令乙方停工,在两日内无条件退场,所造成的相关损失由乙方承担乙方在本工程全部竣工验收合格交付使用后可获得已完工程量的承包费。如有其他违约行为,按合同中承包费总额的支付违约金。第条争议解决本合保修金余额无息返还给乙方。甲方每次付款的同时,乙方应向甲方出具同等金额的工程款,否则,甲方有权拒绝支付工程款。保修自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。工程保修金为工程款的,保修期满后十日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后小时内派人进行检查及维修,并应在甲方确定的合理期限内修复完毕,如乙方逾期未派人修复或次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉渗漏问题而引发的切影响和经济赔偿的后果。如住户装修物品遭受损失的赔偿等。在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。乙方保修负责人姓名联系电话通讯地址邮政编码违约责任乙方逾期开工逾同附件如履行合同过程中发生争议,应当协商解决,若协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。第十条合同有效期本合同式肆份,经双方签字盖章后生效。甲方叁份,乙方壹份,肆份合同具有同等法律效力。工程完工,工程款支付完毕,保修期届满,此合同自然失效。甲方乙方项目经理项目经理工程工程合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方依照中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就房屋维修事项协商致,订立本合同。工程概况工程名称房屋维修工程。工程地点。工程范围本工程涵盖房屋部分住宅楼屋面外墙体漏雨及室内墙面棚面发霉维修等工程,具体内容见附件甲乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。合同工期开工日年月日,竣工日年月日,该工期包括法定节假日交叉施工配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。工程服务形式包工包料包工期包质量。结算方式甲乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,甲乙双方依据北京施条件分段分片按照甲方要求按时提交设计成果。具体设计进度和期限要求按单项工程设计委托书约定为准。甲方承担的主要工作内容及责任向乙方提供开展设计工作所需的建设项目审批文件和设计基础资料,并对提供的时间进度与资料的可靠性负责。委托初步设计应提出以下资料经过批准的设计任务书选址报告规划部门提出的规划要求及红线图原料或经过批准的资源报告燃料水电运输等方面的协议文件有关的工艺设计资料,民用项目的使用要求能满足初步设计要求的勘察资料包括工程地质水文地质地形地貌,需要经过科研取得的技术资料,人防消防劳动保护工业卫生环境保护预测资料等。委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料施工条件以及有关设计设备的技术资料。为设计人员提供必要的办公场所,费用由设计单位承担。按时组织图纸会审和设计技术交底,工程竣工后要通知设计单位参加竣工验收工作。在设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。负责设计文件的上报审批,并及时将主管部门审批意见送交乙方。乙方内部人员之间绝不允许出现打架斗殴现象。旦发生,不管任何精选工程工程合同集锦篇范本足业主的节点工期要求。开工前天,甲方向乙方发出开工通知书。如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延按施工准备规定,不能提供施工场地水电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工凡甲方负责供应的材料设备成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修复配代换而影响进度不属包干范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行而影响进度在施工中如因停电停水小时以上或连续间歇性停水停电天以上每次连续小时以上,影响正常施工人力不可抗拒的因素而延误工期。第条工程质量本工程施工质量根据施工图设计要求,符合国家施工验收合格标准乙方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范规程和标准进行施工,并接受甲方监理业主派驻代表的监督。乙方在施工过程中必须遵守下列规定由乙方提供的主要原材料设备构配件半成品必须按有关规定提供质量合格证,并进行检验合格后方可用于工程对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程乙方应按质量检验评定标准对工程进行分项分部质量评定,并及时将质量评定结果送甲方。给工程总额的,即人民币元剩馀尾款即人民币元甲方于验收日起算个月后付予乙方,此期间视同保留款,以保证装修质量。设计变更。甲方变更原设计方案时,需在该项目施工前天通知乙方,并在该变更图纸备忘录上签字。甲方要求增加或减少项目时,应相应增加或减少工程款,乙方应在双方约定的时光内向甲方提交增加或减少部分的图纸和报价,甲方认可后应在图纸上签字。凡甲方未在变更备忘录和增补图纸上签字的变更及增补工程,乙方可拒绝施工,并按原图纸施工。如因此造成的损失,其职责由甲方承担。因上述的原因影响工期时,双方经协商以书面形式确定顺延工程期限。质量与验收。甲方收到乙方的竣工验收报告后,应在天内作出答复。如逾期不答复,乙方即视为同意验收合格。未经交付验收而甲方擅自使用的,视作验收合格使用,乙方概不负责。验收标准以双方认可并附于本合同附件之施工图纸预算书效果图等为准。效果图为参考效果,验收时应排除电脑绘图之感观违约职责。合同生效后,甲乙任何方不得单方违反合同,否则违约方应向另方支付合同价款的作为违约金或由甲乙双方协商解决。甲方不按时付款时,乙方有权停工。甲方在接到乙方停工限公司签订时间根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,经双方协商致,签订本合同。第条工程项目工程包干范围施工图纸及清单范围内的所有暖通空调安装工程的全部工作。以上工作包括但不限于以下具体工作材料供应运输制作上下车转运安装及配合验收。制作运输及安装的人工材料机具施工安全住宿等均由乙方负责。具体内容及要求见施工设计图纸和招投标工程量清单。工程地点宜宾市翠屏区李庄镇游客接待中心。工程包干总价元,大写壹佰零捌万圆整。不包含税票第条施工准备甲方做好建筑红线以外的通平,负责红线外进场道路的维修。做好基础管桩施工,组织基础承台拉梁施工。乙方及时组织施工管理人员和材料施工机械进场编制暖通空调专项工程施工方案,施工总进度计划月计划,材料设备成品半成品等进场计划,用水用电计划,并报甲方。第条工程期限根据国家工期定额和使用需要,确定暖通空调分包工程工期为合同签订后天内完成。但承包方承包范围内的工程工期应满足甲方与业主签订的施工总承包合同要求的工期,同时应满方保修负责人姓名联系电话通讯地址邮政编码违约责任乙方逾期开工逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期日,均应当向甲方承担暂定工程总造价的违约金,任何项逾期达日或累计出现次以上含次迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的切损失包括甲方因此向第方支付的赔偿金违约金。乙方未经甲方许可停工达两日含两日以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。乙方违反本合同其他任何项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的切损失。对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让他人,否则,甲方有权解除合同违约处理因甲方违反本条各款造成工期延误时,职责由甲方承担。乙方工作。成品的保护要求对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程,乙方有职责予以保护方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,甲乙双方依据北京市年定额进行结算,确定工程总造价。甲乙双方将双方签字盖章的结算书和甲乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单,作为合同附件附后。工程总价暂定为人民币万元最终以甲乙双方确认的结算值为准。工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以方签字确认的施工记录单为准。在竣工验收时,对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题