如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的稳定。承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。第条施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。第条验收工程管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）。付款方式竣工验收后付元,除总金有逾期,甲方应向乙方支付违约金按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。因非甲方原因人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之的违约金逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。第十条其它本合同于工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）doc完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经场的临时用水用电等事宜。第条乙方义务承包人负责对工程质量进度安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。第条施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延天罚金元,以此类推,最高不超过总价的。第条工程造价及付款方式合同价款以实不予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延天罚金元,以此类推,最高不超过总价的。第条工程造价及付款方式合同价款以工程施工协议书文章（整理版）。工程合同范本基础工程施工协议书文章工程合同范本基础工程施工协议书发包单位施工单位根据中华人民共和国合同法尊重平等自愿公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商致,达成如下协议第条工程概际完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。付款方式竣工验收后付元,除总金额的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）。由于乙方原因造成质量或人员事故,其切后果由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续。工程竣工后,乙方提出将有关资料送交甲方院起诉。第条附则本合同式两份,双方各持份,均具有同等法律效力。由于乙方原因造成质量或人员事故,其切后果由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续。工程竣工后,乙方提出将有施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。第条验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。第条违约责任甲方应按本合同约定及时支付工程款,际完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。付款方式竣工验收后付元,除总金额的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经程名称工程地点承包范围根据基坑的设计范围内的全部内容毛石挤淤毛石基储撼沙层工程量结算时按现场实际工程量计算质量目标基础持力层承载力特征值fak大于kpa第条合同工期开工日期以实际进场时间为准年月日竣工日期即完工时间年月日该工程工期工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）doc甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第条违约责任若因乙方原因逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方违约金。乙方除自然力台风龙卷风地震冰雹大雨等政府战争火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,否则视为乙方违完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经则视为乙方违约。第条施工方案护坡基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙水泥标号为,砖要好质量的青砖或红砖。拆除厕所旁房屋间,作进出路。完工后做围墙米左右。墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管成工程内容,每逾期日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之的违约金逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。第十条其它本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,式份,上方各执份,上交份。发包单位甲方盖章授权代理人签字或盖章联系电话承资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意第条违约责任若因乙方原因逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方违约金。乙方除自然力台风龙卷风地震冰雹大雨等政府战争火灾等不可抗力之因素外,应按本协议约定之要求,完成各项工作,际完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。付款方式竣工验收后付元,除总金额的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工损失的权利。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商调解解决或者协商调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延天罚金元,以此类推,最高不超过总价的。第条工程造价及付款方式合同价款以实的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商调解解决或者协商调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第条附则本合同式两份,双方各持份,均具有同等法律效力。工程合同范本 基人签字或盖章联系电话年月日。工程合同范本基础工程施工协议书文章工程合同范本基础工程施工协议书发包单位施工单位根据中华人民共和国合同法尊重平等自愿公正和诚实信用的原则,双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商致,达成如下协议第条工程概况工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）doc完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。如甲方未能按本协议约定的时间内付款,使乙方不能及时开展各项工作,因此而给乙方造成的工作延误或影响,乙方不承担任何损失或责任,乙方保留单方面终止合作和追讨经竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。第条违约责任甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。因非甲方原因人力不可抗拒的原因,乙方未按期予调整,除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响,可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容,将在总价中扣除工期违约金,拖延天罚金元,以此类推,最高不超过总价的。第条工程造价及付款方式合同价款以实的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工现场的临时用水用电等事宜。第条乙方义务承包人负责对工程质量进度安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,式份,上方各执份,上交份。发包单位甲方盖章授权代理人签字或盖章联系电话承包人签字或盖章联系电话年月日。负责本工程的对外联系工作,乙方的工作义务乙方派驻工地代表全权负责承包范围内施工的切适宜。保证项施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。第条验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。第条违约责任甲方应按本合同约定及时支付工程款,际完成工程量结算,执行辽宁省建设工程计价定额。此工程单独结算,不予广告牌工程挂钩。付款方式竣工验收后付元,除总金额的百分之质保金外,剩余部分付,质保金年满后付清时间按验收合格之日起计算。第条甲方义务按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工工程名称工程地点承包范围根据基坑的设计范围内的全部内容毛石挤淤毛石基储撼沙层工程量结算时按现场实际工程量计算质量目标基础持力层承载力特征值fak大于kpa第条合同工期开工日期以实际进场时间为准年月日竣工日期即完工时间年月日该工程工管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。服从甲方管理,执行发包方各部门制定的各项管理规定。严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。工程合同范本 基础工程施工协议书文章（整理版）。付款方式竣工验收后付元,除总金的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿通过协商调解解决或者协商调解不成时,本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第条附则本合同式两份,双方各持份,均具有同等法律效力。工程合同范本 基