给甲方。乙方提供的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。施工内容和工期的变更在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在现场周围建筑物设备管线古树名木不受损坏,做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。工程工期,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。,影响工期,工期顺延。,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。成的停电停水停气及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。工程验收作法说明施工,验收规范按照国家质量评定验收标准。,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方应提前天通知甲方,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十材料供应设备须严格按照国家有关价格条例规定,且均应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止方支付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方支付甲方元。甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故包括罚款,由甲方负责并承担损失。未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。工程保修工程保修期贰年,其中水电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订工程保修单详见附件。十纠纷处理本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第种方式处理提交仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。十其它约定事项十本合同式份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方乙方姓名签名单位名称盖章身份证号法定代表人或委托代理人联系电话营系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火防事故的要求,主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。施工内容和工期的变更在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单后详见附件,方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的切后果,甲方自负,给乙方造成损施工合同集锦篇范本任何情况下乙方不得停工或殆工十施工机具乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费因工具所产生的易耗品如钻头锯片等由甲乙双方各自承担半,甲方代购,在工程完工后结算十工地现场管理现场禁止使用明火现场禁止吸烟油漆材料必须和其他材料分开放臵工人着装必须干净整洁十维修因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在年内无偿维修普通维修乙方应在甲方通知乙方后天内及时维修,特殊情况水电问题乙方必须在小时内赶到并维修若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除十合同附件施工项目清单双方认可的报价单乙方开出的材料采购清单十合同争议出现争议甲乙双方先协商协商不成可向争议所在地法院提起诉讼甲方乙方签章签章签约日期签约日期施工合同篇合同编号签订地点发包方甲方承包方乙方按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第条第款或第十条第款约定承担责任,并给付因此造成的修补拆除改建重建等费用。第章双方般责任第条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。通知意见批准答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程乙方应做好对施工完成的成品保护工作未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除工期从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元天材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运垃圾清运垃圾袋装化垃圾应日日清垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所劳动力管理开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用乙方应具备在上海市暂住的切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人在合同价内,乙方应提供人次跟随甲方挑选材料乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持人以上的施工人员未经甲方同意要协议等文书程的中标通知书投标书和招标文件和图纸规范和其他有关技术资料技术要求文件。当合同文件出现含糊不清或不相致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释双方意见仍不能致的,按第条约定的办法解决。第条合同文件使用的语言文字标准和适用法律合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释说明则使用汉语普通话。适用合同文件的法律是国家的法律法规,以及电力工业部规章和约定的其他行业规章工程所在地地方法规。施工应当使用国家标准规范和电力行业标准规范。国家电力行业没有相应的标准规范时,可约定使用其他行业的或工程所在地地方的标准规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准规范。国内没有相应的标准规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行甲方要求使用国外标准规范,应报请电力行业主管部约方将付给对方工程预算总造价的的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方支付甲方元。甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故包括罚款,由甲方负责并承担损失。未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。工程保修工程保修期贰年,其中水电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订工程保修单详见附件。十纠纷处理本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第种方式处理提交仲裁委员会仲裁批准并负责按约定提供中文译本。购买翻译和制定标准规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。第条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数包括竣工图和现场存放的份数,向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第条第款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称提供期限列入本条款,并保证满足实施施工综合进度计划的需要。甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制交付,费用由乙方承担。乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容理由时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第条第款约定处理。乙方发现甲方提供的图纸不完整不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第条第款或第十条第款约定处理。乙方对于甲方乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方