1、“.....第条其他事项本合同式贰份,甲乙双方各执壹份。本合同履行完成后自动终止。施工过程中如有增减项目,竣工验收结算应按实际相应增减即原图纸中已有的项目价格按照合同单价,图纸中没有的项目另行经监理业主签证确认后结算。补充条款甲方盖章乙方盖章甲方代表乙方代表单位地址单位地址电话电话合同订立时间年月日合同签订地点新罗区财政局综合业务大楼工地工程工程合同篇合同编号甲方乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将工程中的部分工程工序承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。第条合同文件作为本协议的附件,下列文件与本协议共同组成合同文件,并与本协议具有同等效力技术交底作业指导书图纸若因乙方自行造成的事故,甲方不负任何法律责任,切费用由乙方自理。第条工程结算及付款办法按实际工程量结算......”。

2、“.....按总造价的从各次转款中按比例提取。工程竣工验收后个月内付清尾款,乙方应按工程款的税票提供给甲方。第条争议或纠纷处理合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。解决合同纠纷方式双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。第条双方责任为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料经人防部门审核认可的图纸,如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任......”。

3、“.....结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款第条工程概况工程名称龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装工程地点登高中路与溪南路交汇处西北角承包方式包工包料,独立核算,自负盈亏含在施工中的切所需机械工具。结算方式按图纸内容包干计算。合同总价款人民币第条工程承包范围人防防护通风设备详见乙方报价清单第条关于工程质量及验收的约定质量标准按照国家人防办建设建设部最新图集生产,产品达到合格标准。工程质量以施工图纸做法说明设计变更建筑工程施工质量验收统标准,福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书......”。

4、“.....图纸式份,甲乙双方各份。甲方委托乙方设计施工图纸,图纸式份,甲乙双方各份。设计费大写元。此费用由甲方支付此费用予以减免。甲方工作若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。审核和确定乙方设计的施工图纸施工说明及提出交的工程报价单,并分别鉴字认可。开工前尾乙方入场施工创造条件,包括搬清家内家具陈设,和归堆遮盖,以不影响施工尾原则。提供施工所需的水电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。负责协调施工队与邻里之间的关系。及时提供符合设计要求正规厂家合格的自备材料和设备。组织好工程质量施工进度的监督和隐蔽工程中间工程及竣工阶段的质量验收。乙方工作严格执行施工规范安全操作规程防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成装修工程......”。

5、“.....开工日期年月日,如因甲方原因有关工程工程合同汇总篇约定,对乙方自身和对甲方造成损失,由乙方承担责任。因方原因,合同无法履行和继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续,擅自停止履约,违约方应承担违约金,并赔偿对方由此造成的经济损失。违约金按合同金额的支付,设计费按元平方米建筑面积支付。十争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。当事人不愿通过协商调解或协商调解不成时,甲乙双方同意以第种方式解决武汉仲裁委员会仲裁向人民法院提起诉讼。十其它十附则本合同式份,双方各执份,经双方签字盖章后生效。本合同签订后工程不得转包,否则合同生效。合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力......”。

6、“.....甲方签章乙方签章法定代表人签约代理人合同签订日期年月日行协商,协商不成则提交仲裁机构仲裁,不服仲裁,可向当地人民法院提出诉讼,双方均应服从人民法院的判决。第条双方责任为保证安装拆卸和保养的需要,乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环,费用由乙方负责。甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料经人防部门审核认可的图纸,如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工,由此造成工程未通过验收,由乙方承担责任,并负责由此发生的切经济损失责任。有关工程工程合同汇总篇有关工程工程合同汇总篇随着法律观念的日渐普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系......”。

7、“.....欢迎阅读,希望大家能够喜欢。工程工程合同篇发包方甲方承包方乙方资质等级合同编号联合监制市工商行政管理局合同编号发包方甲方身份证号码联系通信地址电话手机承包方乙方公司总部地址法定代表人电话法人营业执照号资质证书号分公设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料工程设备,由此增加的费用和或延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。材料设备的采购本工程的材料及设备由乙方采购。按规定报甲方监理单位验收,由甲方监理单位盖章确认。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种规格型号产地质量等级并且符合消防要求,以保证质量......”。

8、“.....愿支付给甲方项目保证金为万元其中质量保证金元,工期保证金万元,文明安全保证金万元。项目保证金的支付本协议签订后天内,乙方交纳给甲方项目保证金万元。竣工后经验收达到质量工期安全文明施工的标准的,在天内,甲方将项目保证金退还给乙方项目保证金不计息。若因违反施工规范,安全操作规程,防火法规环保规定和双方其他达到合格标准。工程质量以施工图纸做法说明设计变更建筑工程施工质量验收统标准,福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。第条承包工作内容和工作时间乙方应按甲乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品可分期根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输安装保管等责任工作......”。

9、“.....乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位验收合格为准。乙方在施工中的切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证说明书等质保书交付甲方,以便认产品品牌。综合治理安全生产文明施工乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件如暂住证婚育证劳务证等,不满十周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规法令,违法的经济处罚由乙方自行承担乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的切规章甲方支付本合同总价的违约金。监理验收合格后方能进行下道工序施工。乙方作为经济实体应履行国家规定的切社会义务劳动医疗工伤等各种保险各种税费等。劳动法,乙方应按时足额不低于当地政府公布的最低工资标准发放员工劳动报酬。甲方有权监督,必要时甲方有权代付直接将工资发放到乙方员工手中。有关工程工程合同汇总篇......”。