。如甲方提出赶工第条工程质量标准和保修期工程质量标准按国家现行施工规范验收规范工程保修按建设部有关规定执行,保修期为年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第条材料设备供应工程所需材料及设备由方采购供应至场地仓库。工程所需材料及设备由方采购供应至场地仓库。材料设备应附有出厂合格证明。如方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议方负责,否则由采购方承担。工程材料和设备差价的处理办法施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。工程结算后天内付至结算总价的工程款留结算价的尾款,园建工程及绿化工程单项保修期满后天内分别次支付给承包方。程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。代购材料差款而影响工程进度造成承包方的停窝工损失的,应由发包方承担。工程量以审查后的施工图加变更签证图纸会审记录等按实际工程量进行计算园林建筑工程园林绿化工程项目费用计取套用年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价安装工程项目费计取套用年广东省安装工程综合定额按定额计价园林建筑绿化工程结算造价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮计算水电安装工程结算造价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮计算园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的年度月份建筑工程安装工程园林绿化工程材料苗木价格表,发包方可指定部分材料苗木及应注明的其他内容,都应在包装上标明。乙方未经甲方同意不得擅自将包装上注有的放心早餐字样及图案的包装物自用或他用,否则甲方将追究乙方侵权责任,乙方负责赔偿因侵权造成的经济和名誉损失。甲方每日下午之前将次日所需的食品品种规格数量等用传真或其它书面形式通知乙方指定联系人,乙方需在次日凌晨之前将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位臵堆码整齐,经双方验收无误后签字。如订单有变化应在晚前通知乙方,否则造成的损失由甲方负责。甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过,双方应另行商定价格,作为本合同的补充条款。乙方需按照甲方的订单提供质优量足新鲜无损坏无挤压的合格的食品,否则甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方配送中心,否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。双方可根据市场变化,共同对供应品圾。第条其它事项合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则经双方充分协商,发出设计变更通知单待乙方提交设计图纸报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可增加或变更内容所需材料必须落实乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第条本合同式贰份,其中甲方份乙方份,均具有同等效力。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日工程工程合同篇甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方为保证晋城市放心早餐工程的顺利运行,让广大市民真正吃上卫生营养价廉的放心早餐。甲乙双方就合作事宜,本着平等互利的原则,经双方友好精选工程工程合同汇总八篇范本内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。乙方责任收图后,在开工前天内完成施工图会审,在天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料设备进场计划并送甲方。本合同签订后工程不得转包。凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同式份,甲乙双方及市场有关管理部门各执份。合同履行完后自动终止。甲方签章乙方签章年月日年月日附件十市住宅装饰装修验收标准此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程工程承包方乙方,应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格甲乙双方当事人直接签订此合同的,应式两份,双方当事人各执份凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的,应式份甲乙双方及市场有关管理部门各执份。工程工程合同篇雇用方甲方劳务方乙方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规,按照工程具体情况经双方协商致,签订本劳务用工协议,双方共同遵照执行。程必须另签合同。承包方式第条工程造价预算或概算人民币大写万元,其中土建万元,安装万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第条工期按定标规定工期为天日历天,自年月日至年月日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。精选工程工程合同汇总八篇范本。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前天,交出施工场地和接通施工水源电源时。第条工程质量标准和保修期工程质量标准按国家现行施工规范验收工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。第条材料设备供应工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌型号采购。材料设备附有出厂合格证明,接水电源,同时向乙方提供施工图纸份,机电设备安装图份及有关资料份,地质勘探报告份,其中包括竣工用图套。开工前天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的十天内特殊工程十天内回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。对乙方在施工时发现设计提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用包括停工返工窝工人员和机械调迁材料配件积压的实际损失由甲方承担,并调整合同造价。委派为现场管理代表,监督检查工程质量进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。如工程中途停建缓建或设计变更以及设计造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工窝工返工倒运人员和材料积压等的损失。组织对工程竣工验收和办理竣工结算。在竣工验收后的保修期综合定额按定额计价园林建筑绿化工程结算造价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮计算水电安装工程结算造价按建设工程造价管理站于年月日颁发的年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮计算园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的年度月份建筑工程安装工程园林绿化工程材料苗木价格表,发包方可指定部分材料苗木的品牌厂家原产地及价格等发包方指定的材料或指定的价格,结算时列入独立费,价格不按本合同第条款下浮。第条违约责任工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。工程交付时间不符合规定,每逾期天,乙方向甲方支付人民币元作为逾期违约金。未能按照承包合同的规定履行自己的责任,竣工日期得以顺延。工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议,双方以及工前天完成通平,接水电源,同时向乙方提供施工图纸份,机电设备安装图份及有关资料份,地质勘探报告份,其中包括竣工用图套。开工前天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的十天内特殊工程十天内回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。对乙方在施工时发现设计提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用包括停工返工窝工人员和机械调迁材料配件积压的实际损失由甲方承担,并调整合同造价。委派为现场管理代表,监督检查工程质量进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。如工程中途停建缓建或设计变更以及设计造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工窝工返工倒运人员和材料积压等的损失。组织对工程竣工验收和办理竣工结算。在竣协商解决。协商不成时,任何方可直接向人民法院起诉。第十条特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十条附则其他本合同未言明事项,律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效,全合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。本合同正本份,其中发包方执份,承包方执份,副本份,发包方执份,承包方执份。发包方盖章承包方盖章法定代表人签名法定代表人签名委托代表人签名委托代表人签名签约日期年月日签约日期年月工程工程合同篇发包方甲方承包方乙方根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第条工程项目工程名称工程地点工成内容层栋,建筑面积平方米,其它承包范围按甲方提供的工程施工图纸规定内容乙方分包工程由乙方分包的开工前天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任不可抗力等因素所延误的工期,经甲乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工第条工程质量标准和保修期工程质量标准按国家现行施工规范验收规范工程保修按