行有关规定,在平等互利自愿合作的前提下,经甲乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安臵小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲乙双方的利益,双方订立如下协议工程管理乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查监督,切必须服从甲方的统管理项目管理制度附后。工程的基本情况工程名称王家湾居民安臵小区道路工程施工地点王家湾居民安臵小区承包的形式为保证甲乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量进度要求。工程承包的具体内容道路工程整平及碾压道路工程猪场法定代表人签字签定日期年月日施工合同篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议如下第条工程概况第条工程期限天日历天,从开工之日算起。年月日,竣工日期年月日。以开工报告为准第条工程合同总价元米。包工包料。第条工程价款的支付与结算。第条工程质量施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。第条安全责任承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造身财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。十现场管理承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区日常经营。十违约责任由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方约金元。十本协议式两份。各执份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日施工合同篇甲方乙方根据中华人民共和国合同法建筑法以及现行有关规定,在平等互利自愿合作的前提下,经甲乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安臵小区道路工程项乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表或项目总负责人,般质量事故的处理结果应送甲方或监理单位,重大质量事故的处理方案,应经甲方建筑管理部门共同研究并经签证后实施工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过验收之日算起。土建保修年,水电保修半年,屋面保修年。竣工验收后,乙方向甲方提供完整的竣工验收资料套。乙方应该按规定采取严格的安全措施,做到安全生产文明施工,甲方应予积极配合,施工中发生的安全事故由乙方负责,其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更乙方必须严格按甲方交付的设计图纸说明文件施工,甲乙双方不得擅自修改。甲方如需变更设计,必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸,乙方才予实施。工程价款的支付和结算本合同签订后日内,甲方支付人民币万元给乙方办理施工准备工作。工程进度款支付基础工程竣工前,乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或,律由甲方支付,基本工程验收,甲方支付进度款小时内到达现场进行维修否则,甲方有权代为维修,其费用从保留金中扣除。第条工期工期目标按总包方施工进度计划要求完成工程施工任务。甲方责任负责制订先进合理的施工方案和采取相应的技术措施。负责制订总体形象进度计划月计划和周计划负责及时向监理报验,并获得批准。乙方的责任负责按进度计划要求提供足够的且技术素质能够满足要求的劳动力合格的材料具有质量合格证以及足够的中小型施工机具。根据甲方的月周形象进度计划,编制具体的日作业计划。乙方拖延工期后必须在下道工序中弥补。如遇下述情况开工前甲方不能按时交出场地,接通水电甲方建设单位重大设计变更影响不可抗力自然气候因素除外其他甲方认可的特殊原因可工期顺延。第条安全确保无重伤无死亡事故,无轻伤事故。甲方安全责任负责编制安全施工方案含防火,并将方案向乙方交底。提供安全施工设施所需的材料安全网安全护栏临电设施的安全保护装臵分线箱及其以上的临电设施。制订安全施工奖惩制度。定期或实用的施工合同篇范本管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金施工合同篇发包方甲方承建方乙方按照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任,甲乙双方就本项目工程合作事宜,经双方协商同意签订本合同。工程概况工程名称工程地点工程性质承包工程范围及内容工程造价经双方商定,本承包合同全部工程造价为大写。本工程价款实行总价包干,合同履行期间无论材料人工机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。该总价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务机械设备吊车挖机泵车等由甲方提供及所有材料除甲方提供材料外和辅材缺陷修复水费电费管理保险个人所得税及利润等费用含人员及设备进退场费用以及合筑总价,其余作为质量保证金,待土建保修期满时次付清。乙方在单项工程竣工验收后十天内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件天内审查完毕,如有争议,双方协商解决,解决不成可提请造价管理部门审定。下列情况工程价款必须调整设计变更引起的工程量增减其结算按实际定额费进行结算。人力不可抗拒而发生的自然性灾害。奖罚条件工期按合同工期完工者不奖不罚,延误竣工,每延误天,由乙方按合同造价的向甲方支付违约金,但累计奖为款总额不得超过建筑总价的。签订合同后,甲方因国家计划调整,引起不能继续施工履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用,其它原因停缓建,除向乙方支付实际发生的费用外,还应向乙方支付合同总价的违约金。纠纷解决办法任何方违反合同规定,经协商不成,按以下方式解决向经济合同仲裁机关申请仲裁。向人民法院起诉。甲方猪场法定代表人签字签定日期年月日施工合同篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方依篇篇篇。实用的施工合同篇范本。双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具。其它事项甲方工作甲方应在开工前天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设方便及时有效,乙方第责任人必须住在施工现场。十本协议式两份,甲乙双方各执份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。十其它未尽事项,甲乙双方协商解决,并签订补充协议。十履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日实用的施工合同篇相关文章篇篇篇篇。实用的施工合同篇范本。乙方在施工中必须遵守下列规定凡用于工程包括特殊情况下由甲方提供的主要原材料设备构配件半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证,并经检测合格后方可用于工程,对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表或项目总负责人签证后,方可用于工程隐蔽工程必须经甲方派驻代表或项目总负责人检查验收签章后,方可进行下道工序,甲方派驻代表或项目总负责人应在接到隐蔽工程检查通知单小时之内进行检查乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表或项目总负责人,般质量事故的处理结果应送甲方靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的切经济损失及后果由乙方承担。施工安全乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品安全合同附后。包括安全帽费用乙方自负文明施工管理文明施工管理是体现个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完场清料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。十计划生育管理乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的流动人口计生证,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定或监理单位,重大质量事故的处理方案,应经甲方建筑管理部门共同研究并经签证后实施工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过验收之日算起。土建保修年,水电保修半年,屋面保修年。竣工验收后,乙方向甲方提供完整的竣工验收资料套。乙方应该按规定采取严格的安全措施,做到安全生产文明施工,甲方应予积极配合,施工中发生的安全事故由乙方负责,其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更乙方必须严格按甲方交付的设计图纸说明文件施工,甲乙双方不得擅自修改。甲方如需变更设计,必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸,乙方才予实施。工程价款的支付和结算本合同签订后日内,甲方支付人民币万元给乙方办理施工准备工作。工程进度款支付基础工程竣工前,乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或,律由甲方支付,基本工程验收,甲方支付进度款万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的主体完成后付足建筑总价,工程竣工验收后天内付足建十违约责任由于乙方原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方约金元。十本协议式两份。各执份。甲方公章乙方公章法