1、“.....付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。办理支付的手续为承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用作为收款凭证,发包人须将填写齐全的票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第条安全施工重大伤亡及其他安全事故处理安全施工发包人承包人必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。重大伤亡及其他安全事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤承担。第十条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划向北京仲裁委员会申请仲裁。向人民法院起诉。第十条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效......”。

2、“.....委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十条本合同正本式份,具有同等法律效力,双方各执份,备案留存份,副本份。第十条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效劳务分包合同范本精选篇承包人简称甲方劳务分包人简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规,明施工教育和培训。严格执行甲方质量环境与职业健康安全管理体系标准,提高生产效率,并对施工人员的健康状况定期检查。积极作好本职工作,爱护甲方财产,遵守职业道德,对损坏甲方财产要照价赔偿。服从甲方务工管理,对违纪违章人员,应果断处理,并令其退场。劳务分包合同范本精选篇整理版。停工窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同......”。

3、“.....其经济损失及有关责任由发包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的,可约定以下方式解决争议在选定的方式前划向北京仲裁委员会申请仲裁。向人民法院起诉。第十条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十条本合同正本式份,具有同等法律效力,双方各执份,备案留存份,副本份......”。

4、“.....其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效乙方须接受甲方现场工作人员检查检验,对不合格部分应及时返工。安全管理。乙方必须遵守甲方的健康安全管理贯标体系文件的要求,加强对高空坠落,物体打劳务分包合同范本精选篇整理版人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第条安全施工重大伤亡及其他安全事故处理安全施工发包人承包人必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。重大伤亡及其他安全事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。对本工程的安全生产标准......”。

5、“.....第条工程质量验收与保修工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸发包人指令和国家及当地政府施工验收规范标准之间有差异或不致,承包人应在取得发包人书面认可后减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。违约责任由过错方承担违约责任。停工窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于发包人施工人员指挥造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议......”。

6、“.....双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。违约责任由过错方承担违约责任。合同价款的支付合同价款分期支付在年月日付款元,在年月日付款元。分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的,余款在发包人对决算资料予以确认后日内付清。合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。办理支付的手续为承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用作为收款凭证......”。

7、“.....组织图纸会审及时交付应提供的施工机械设备周转材料保证施工需要负责与发包人监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系。乙方责任和义务对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系自觉遵守法律法规及有关规章制度严格按照合同约定的条款及施工验收规范有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准投入足够的人力物力保证工期加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改返工工期拖延安全事故造成的损失及各种罚款在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规事项协商达成致,订立本合同......”。

8、“.....劳务报酬本工程的劳务报酬金额约为本工程的劳务报酬均为次包死,不再进行调整。工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的工程竣工,经甲乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的切经济损失。质量标准按总包合同有关质量的约定国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级定标准标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下模板支撑须牢固,无跑漏胀等现象出现范施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责严格遵守甲方要求的作息时间施工中可根据实际需要调整工作时间,有事须向甲方提前请假工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒打架,如违者出现任何事故......”。

9、“.....乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的切经济损失做好施工场地周围建筑物构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的切经济损失及各种罚款工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量合同价款的支付合同价款分期支付在年月日付款元,在年月日付款元。分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的,余款在发包人对决算资料予以确认后日内付清。合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费......”。