包人份,承包人份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。发包人盖章承包人盖章法定代表人签字法定代表人签字签约时间年月日签约地点建筑合同篇发包方以下简称甲方住所地址联系电话手机号承包方以下简称乙方单位名称营业执照号注册地址法定代表人联系电话委托代表人联系电话设计负责人联系电话根据中华人民共和国经济合同法,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。第条工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务工程名称工程地址第条设计收费及支付方法本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元平方米套内使用面积,估算总收费元,金额大写元。付款方式甲乙双方经协商采用以下付款方式将不现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的作为违约金。同时,甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同,因解除相关合同给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。若甲方人员明示或暗示要求宴请招待,或索取礼金礼品礼券及其它利益,或故意刁难显失公平现象,乙方有权举报,廉政监督电话或。建筑合同汇总九篇。十本协议与甲乙双方签订的建筑施工合同具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的,可向本协议签订地法院起诉。本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署,式份,发包人份,承包人份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。发包人盖章承包人盖章法定代表人签字法定代表人签字签约时间年月日签约地点建筑合同篇发包方以下简称甲方住所地址联系电话手机号承包方以下简称乙方单位名称营业执照号注册地址法定代表人联系电话委托代表人联系蔽和中间验收的内容验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。十安全文明施工与民工工资承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定,严格按安全文明标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账,甲方可随时检查。乙方应按约定及时支付民工工资,确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款,乙方有承担垫付民工工资的责任因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访,甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整,达到当地主管部门殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的切处罚和损失由乙方自行承担。乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权采取解除合同责令退场要求赔偿损失支付违约金等措施。甲方责任甲方必须遵守合同付款方式。甲方为乙方劳务工人提供住宿。如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费按市场价计算工期顺延。十乙方责任按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有故意损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任,直至终止合同。乙方不建筑合同汇总九篇规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用做好现场设备材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查工程竣工验收后周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。工程价款本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用质检费用水电费管理费利润税金劳务监督赶工措施费开办费机械进出场费安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按土建定额类下浮计取若在合同履行过程中,乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的作为违约金。同时,甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同,因解除相关合同给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。若甲方人员明示或暗示要求宴请招待,或索取礼金礼品礼券及其它利益,或故意刁难显失公平现象,乙方有权举报,廉政监督电话或。本协议式两份,甲乙双方签字之日起生效。甲方乙方年月日建筑合同篇发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商致,订立本合同并共同遵照执行。工程概况工程名称工程地点工程的承包形式及范围轻包形式,按图纸要求施工承包范围所有材料由甲方负责工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电消防通风等所有电的施工,按图纸要求施工,利和义务发包人的权利和义务发包人委派的业主代表姓名职务监理单位及委派的工程师监理单位姓名职务职权对施工阶段质量进度以及现场工程量签证进行监理与控制参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。发包人主要工作负责场地通平确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验提供地下管线布臵图有关隐蔽障碍物资料负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要进行工程协调管理验收与及时安排下道工序按合同约定支付工程款。承包人的权利和义务项目经理姓名职务项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。承包人主要工作本合同签订后收到发包方通知天内,承包人进场完成施工准备。严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。负责编制施工组织计划工程进度计划用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。十安全文明施工与民工工资承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定,严格按安全文明标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账,甲方可随时检查。乙方应按约定及时支付民工工资,确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款,乙方有承担垫付民工工资的责任因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访,甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。承包人须确保工程施工技术资料和安全技甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定规范的要求,符合甲方的建设使用要求。负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。第条违约责任由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的违约金。由于乙方设计给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。第条合同生效中止与结束本合同需经甲方签字乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后方签字或盖章的日期为准。资料详实完整,达到当地主管部门要求,并按时提交发包人和进行备案。十工程质量保修保修期按国家有关规定,承包人应履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为,在通知后日内不安排维修,发包人可自行安排维修,所发生的费用从承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人补足差额。十现场管理发包人保证水电供应和道路通畅。乙方服从甲方安排,避开管线位臵,服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。,在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除,以免影响工程进度。电管理临时水电不得外借,不得出现偷水窃电现象,否则给予相应经济处罚。十其他由发包人代扣代缴。电费,由发包人代扣代缴。行贿或进行非正常商务宴请,如果乙方在履约过程进行私下请吃向甲方人员提供私人便利娱乐等切非正常的经济活动,经查实,乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的作为违约十本协议与甲乙双方签订的建筑施工合同具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的,可向本协议签订地法院起诉。本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署