的施工合同篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。施工合同篇甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等自愿公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商致,达成如下协议。第条工程概况及承包范围工程名称行政中心幼儿园配电工程电力线管非开挖线管顶管工程工程地点行政路承包范围本次电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容承包方式包工包料交钥匙工程。第条工期本工程工期总天数为天。即从年月日年月日第条甲方应承担的工作与责任甲方负责向乙方免费提供施工现场材料机具堆放场地施工用水用电接驳点。甲方负责按本合同约定及时支付工程款。原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。关于工期的约定如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。如因乙方责任造成中途无故停工窝工而影响工期,工期不顺延。因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。关于价款和结算的约定双方商定本工程合同承包价格元人民币。本承包价格包含人工费机械费进退场垃圾清运材料上运费等。付款方式开工后日内,甲方付款元作为乙方的前期进场费。水电工程隐蔽验收后,甲方付款元瓦工及木基层木饰面验收后漆工进场时,甲方付款元。竣工验收合格后,甲方付款元。余款元待壹年保修期满后结清。关于材料的约定甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元甲方未按合同的约定付款的,每逾期天,按逾期未付款的支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由甲方负责并担责任。施工合同模板汇编篇。第十条有关本契约的权义,双方同意以法院为管辖法院。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字住址住址身份证号码身份证号码电话电话年月日年月日签订地点签订地点施工合同篇发包方甲方承包方乙方兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平款及结算的约定工程款付款方式列下表┌┬┬┐付款时间付款百分比金额├┤对预算设计认可签订合同之日元,第次付款时扣除├┤合同签订后开工前至天元├┤施工过程中工期进度过半元├┤竣工验收当天元├┤增加工程项目签订项目变更表元└┴┴┘注装饰工程有形市场另有规施工合同模板汇编篇合同形式。材差按市场价计入计取税金运费及材保费人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。工程竣工个月之内完成该工程的结算内容。违约责任因乙方责任如资金短缺等,乙方未能按本协议完成合作内容所约定的工程项目,每逾期天,按未完成工程量造价每日千分之处罚。中途停工达周的,每日千分之进行处罚。中途停工达半月的,甲方有权解除合同,乙方支付甲方合同工程总造价百分之的违约金。因乙方原因工程质量未达到合格要求,则乙方赔偿该工程的实际全部损失。因甲方责任如前期施工手续或通平等,使乙方无法完成合作内容所约定的工程项目,造成的逾期由甲方按照违约责任第条的相关金额支付给乙方,并相应顺延施工工期。甲方未按本协议支付工程款,每逾期天,则甲方支付乙方应付款额每日千分之的违约金。施工临时排污费临时设施管理费环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担,甲方配合办理。民工工资保证金由甲方护工作由乙方负责。未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。关于质量的约定乙方须严格按照甲方要求和施工图纸作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范等作为本工程的质量评定验收标准。如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。关于工期的约定如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。如因乙方责任造成中途无故停工窝工而影响工期,工期不顺延。因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。关于价款和结算的约定双方商定本工程合同承包价格元人民币。本承包价格包含人工费机械费进退场垃圾清运材料上运费等。工程验收甲乙双方应及时办程内容。乙方应文明施工,做到工完料净场地清,费用已包含在工程总价中。第条工程价款及支付本工程包干价,单价为元米,按水平方向直线长度结算。本工程施工完毕,验收合格日内甲方向乙方次性现金结清工程款。第条工程质量验收验收方式乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理更换其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。施工合同模板汇编篇。施工期年月日施工人员进场,西区项目动工。年月开始对西区其他项目建设施工。本协议所有项目于年月日完工。工程计价及结算本协议合作内容所含工程项目工程造价按年国家统定额及年建筑安装工程费用定额进行计价结算。执行类工程上限取费。施工合同签订采用可调价经济签证材料差,每延期天乙方向甲方赔付违约金元。乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同式两份,甲乙双方各执份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。甲方签章乙方签字年月日年月日施工合同篇发包方简称甲方承包方简称乙方根据中华人民共和国合同法建筑安装工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国价格法市保护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。概况甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。第十条方自行负责。严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成切责任及损失由乙方自己承担。乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查验收,做好记录。乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范技术要求施工,按期完成工程内容。乙方应文明施工,做到工完料净场地清,费用已包含在工程总价中。第条工程价款及支付本工程包干价,单价为元米,按水平方向直线长度结算。本工程施工完毕,验收合格日内甲方向乙方次性现金结清工程款。第条工程质量验收验收方式乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理更换其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。付款方式开工后日内,甲方付款元关本契约的权义,双方同意以法院为管辖法院。甲方盖章乙方盖章代表人签字代表人签字住址住址身份证号码身份证号码电话电话年月日年月日签订地点签订地点施工合同篇发包方甲方承包方乙方兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在平等自愿的基础上协商致,达成如下条款,并共同遵守执行。工程概况工程名称工程地点承包内容承包范围承包方式质量要求建筑装饰装修工程质量验收规范工期要求年月日至年月日。甲方工作甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量进度用料安全文明等工作进行监督检查。负责向乙方提供临时水电。乙方工作乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保施工合同模板汇编篇精品施工合同模板汇编篇随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编帮大家整理的施工合同篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。施工合同篇甲方乙方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等自愿公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商致,达成如下协议。第条工程概况及承包范围工程名称行政中心幼儿园配电工程电力线管非开挖线管顶管工程工程地点行政路承包范围本次电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容承包方式包工包料交钥匙工程。第条工期本工程工期总天数为天。即从年月日年月日第条甲方应承担的工作与责任甲方负责向乙方免费提供施工现场材料机具堆放场地施工用水用电接驳点。甲方负责按本合同约定及时支付工程款。起,无论所开列单据的抬为任何方,均就负担下列费用本户水电基本费用。施工合