份证号码双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下工程项目个房间两卧室客厅,以下简称个房间打地角线,包暖气及管线客厅要对称,房顶周打石膏线,包个房间的门窗客厅卧室铺强化木地板清除所有房间原有涂料,客厅卧室打腻子,刷立邦漆两次。通阳台的门窗处打吧台,上方根据甲方要求图纸做臵物架阳台东侧打多用途柜底下放鞋上面书柜西侧打吊柜,包阳台铺磁砖吊板。卫生间洗脸间厨房铺磁砖到顶,屋顶吊板厨房地面铺磁砖,打灶台。任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方盖章承包方盖章发包方电话承包方电话年月日年月日装修合同篇甲方杜寨柯初级中学乙方兆懂装璜公司为了给师生营造个良好学习育人的环境,解决师生就餐问题,学校决定从有限的办公经费中挤出部分用来装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准,通过向社会公开招标,将装修工程承包给乙方,经双方协商,协议如下学校食堂装修面积约,每平米预算材料及人工造价元。装潢总计费用约元大写壹万伍款主要材料报价单和辅助材料报价单的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。第十条至第十条在甲方提供施工使用的材料设备,乙方提供劳务的情形下适用第十条该房屋的工程总价款为元,其中人工费元税金其他费用元。装修合同篇甲方发包方乙方承包方本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第条工程概况年月日至年月日元人民币。第条材料供应的约定乙方必须至少提前天向甲方提出下工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。装修合同锦集篇。第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程保修年。第十条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每仟贰佰伍拾肆圆,装璜材料由乙方提供,甲方负责验收材料质量。乙方根据甲方的装璜设计方案施工,保证装璜质量。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。第十条乙方应在主要材料报价单和辅助材料报价单中注明材料和设备的名称生产厂厂名厂址品牌型号规格等级价格和数量。乙方提供并已经使用的材料和设备与主要材料报价单和辅助材料报价单的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之处理,乙方应当接受甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用甲方不同意继续使用的,乙方应当根据主要材料报价单和辅助材料报价单的规定更换装修合同锦集篇至年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金十圆。工程造价材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。付款方式工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,天内次将装修人工费付清。其它问题装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。本协议式两份,甲乙方各执份,具有相同效应。甲方乙方签字盖章签字盖章年月日年月日精品装修合同范文锦集篇相关文章精品装修合同范文锦集篇必备装修合同范文锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品用工合同范文锦集篇。,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象停工或窝工天,发包人支付给承包人元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期天,按付款额的支付滞纳金。由于承包人原因致使工期延误,每延误天,承包人支付发包人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的。承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。因方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由暖气及管线客厅要对称,房顶周打石膏线,包个房间的门窗客厅卧室铺强化木地板清除所有房间原有涂料,客厅卧室打腻子,刷立邦漆两次。通阳台的门窗处打吧台,上方根据甲方要求图纸做臵物架阳台东侧打多用途柜底下放鞋上面书柜西侧打吊柜,包阳台铺磁砖吊板。卫生间洗脸间厨房铺磁砖到顶,屋顶吊板厨房地面铺磁砖,打灶台。房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后多用途柜底下放鞋,上面挂衣服。未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。承包方式甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料乙方需提前通知甲方,乙方负责施工。质量标准施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同施工类型的装修标准,双方认可。施工期限年月十日家建设部行业标准建筑装饰工程施工验收规范规定,及省市建委消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为年,终身维修。付款方式合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的工程进展半时,甲方即付给乙方工程款总造价的工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的乙方剩余工程款作为质保金内付清。双方责任甲方负责提供整个工程的使用设计要求提供现场使用的水电位臵提供材料运输通道必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸对装修工程所涉及的配电系统管道系统给排水总阀位臵应负责指明施工场地要平整。乙方向甲方提供工程装饰施工设协议式两份,甲乙方各执份,具有相同效应。甲方乙方签字盖章签字盖章年月日年月日精品装修合同范文锦集篇相关文章精品装修合同范文锦集篇必备装修合同范文锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品装修合同锦集篇精品用工合同范文锦集篇。工程竣工后由甲方负责验收,验收合格后付给乙方装潢全部费用。施工期间发生的切不安全事故均由乙方承担。以上协议式两份,甲乙双方各执份,双方共同签字盖章后生效。甲方杜寨柯初级中学校委会成员签字乙方兆懂装璜公司年月日附杜寨初级中学食堂装修预算表铺设面积平方米,每平方米块,合计块。每块砖含运费装卸费元,共计元拉土垫校园共车,每车元,共计元材料税元,前项共计元人工费厕所前铺图纸及工程报价。其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延如发生违约所造成的切损失,由违约方承担。本工程报价外的工程或工程项目的材质工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。装修合同锦集篇。第条工程保修验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程保修年。第十条违约责任由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每本合同签订后工程不得转包。本合同式两份,甲乙双方各执份。合同有效期至水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字乙方签字盖章年月日年月装修合同篇甲方发包方身份证号码乙方承包方身份证号码双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下工程项目个房间两卧室客厅,以下简称个房间打地角线,包暖气及管线客厅要对称,房顶周打石膏线,包个房间的门窗客厅卧室铺强化木地板清除所有房间原有涂料,客厅卧室打腻子,刷立邦漆两次。通阳台的门窗处打吧台,上方根据甲方要求图纸做臵物架阳台东侧打多用途柜底下放鞋上面书柜西侧打吊柜,包阳台铺磁砖吊板。卫生间洗脸间厨房铺磁砖到顶,屋顶吊板厨房地面铺磁砖,打灶台。电完工后支付,整体竣工验收合格后支付乙方承包内容水电开槽布线穿线埋槽所有水电施工过程的垃圾清运每天现场整理装袋水电施工的穿墙打孔切割开关面板安装小金马桶的安装后期灯具的安装按实结算总价结算元平米套内面积第条违约责任,每逾期天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。竣工的,每逾期天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。第条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方协商解决当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第条合同的变更和解除,双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容,应经协商致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款支付违约金商致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。中任何方提出终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第条。其它约定厦门全垒打装修监理公司进行协商工作。在未经第方监理厦门全垒打装修监理公司确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。厦门全垒打装修监理公司确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。次来现场配合其他工种的交叉施工,超过次部分每次甲方需支付乙方元天的劳务费。,在接到甲方通知后小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条争议解决本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存份。在履行过程中发生的争议,由双方协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方盖章承包方盖章发包方电话承包方电话年月日年月日装修合同篇甲方杜寨柯初级中学乙方