延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延天，按付款额的支付滞纳金由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期天，乙方支付甲方元违约金。未经工，工期约天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成致意见，则按达成的统意见执行。第条关于乙方职责的约定即在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方即提出赔偿。，需保证全程在现场进行施工和管理陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第条关于材料供应的约定，装修施工设备工具由乙方提供。，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场各执份凡在本市各市场内签订此合同的，应当式份甲乙双方及市场主办单位各执份。开工双方通过设计方案首期工程款到位工程技术交底等前期工作完成后，材料施工人员到达施工现场开始运作视为开工。竣工合同约定的工程内容含室内空气质量检测全部完成，经承包方监理单位发包方验收合格视为竣工。验收合格承包方监理单位发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。工期顺延是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。粘贴印花税票处市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方以下简称甲方委托代理人姓名民族住所身份证号联系电话更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。第条违约责任，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。，至逾期天后，每逾期天乙方向甲方支付元违约金。或共用设备管线，由此发生的损失或事故包括罚款，由乙方负责并承担责任。结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。，乙方提前进行下阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。第条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向区仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼第条协议的变更和解除，双方必须严格遵守。任何方需变更协议内容，应经协商致后，重新签订补充条款。，须向另方以书面形装修合同合集六篇甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用固定价格。报价单以外零星施工项目的费用另计工程竣工验收后，乙方提出工程结算合同约定的工程内容含室内空气质量检测全部完成，经承包方监理单位发包方验收合格视为竣工。验收合格承包方监理单位发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。工期顺延是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。粘贴印花税票处市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发包方以下简称甲方委托代理人姓名民族住所身份证号联系电话手机号承包方以下简称乙方营业执照号住所法定代表人联系电话委托代理人联系电话装修合同篇发包方甲方承包方乙方为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据中华人民共和国经济合同法建筑安，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的切设施和工程品进行保护。第条关于工期的约定因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上周内累计计算，工期应相应顺延。第条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸作法说明，设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范建筑安装工程质量检验评定统标准和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准等国家省制订的规范及标准为质量评定验收标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续责任。乙方同时必须提供大致精确的所需材料的数量。由于乙方材料估算过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料设备价款的双倍补偿给甲方。第条关于工程质量及验收的约定住宅建筑装饰工程技术规程住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准质量评定验收标准。设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。装修合同合集篇热门装修合同合集篇在当今不断发展的世界，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定后使用，否则该批材料不合格处理。装修合同合集六篇。室别部位装修内容及要求备注元其中人工费元，材料费元，详见清单。自年月日开工，至年月日竣工，工期约天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成致意见，则按达成的统意见执行。第条关于乙方职责的约定即在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方即提出赔偿。，需保证全程在现场进行施工和管理陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可。如甲方对乙方装修人员的施工方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢以下是小编为大家整理的装修合同篇，欢迎阅读与收藏。装修合同篇发包方甲方承包方乙方合同编号市工商行政管理局监制年月修订使用说明本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。工程承包方乙方，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。甲乙双方当事人直接签订此合同的，应当式两份，合同双方各执份凡在本市各市场内签订此合同的，应当式份甲乙双方及市场主办单位各执份。开工双方通过设计方案首期工程款到位工程技术交底等前期工作完成后，材料施工人员到达施工现场开始运作视为开工。竣若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规程中华人民共和国消防条例和其他相关的法规规范。由于方在施工生产过程中违反有关安全操作规程消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的切经济损失。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延天，按付款额的支付滞纳金由于乙方的原因，逾期竣工，每逾期天，乙方支付甲方元违约金。未经影响工期，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水停气及不可抗力因素影响，导致停工小时以上周内累计计算，工期应相应顺延。第条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸作法说明，设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范建筑安装工程质量检验评定统标准和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准等国家省制订的规范及标准为质量评定验收标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续若复验不合格，其复验及返工费用由乙方款补偿给甲方。设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。设备，按甲方提供装潢材料清单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第条付款方式，甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日，甲方即第次付施工工费的剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费装修合同篇工程项目零星装修甲方有限公司乙方年月日施工合同甲方全称有限公司工程承包合同条例中华人民共和国消费者权益保护法省保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部建建号文家庭居室装饰装修管理试行办法以及其它有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。第条工程概况。乙方为本省市具有建筑装饰资质并经工商行政管理机关核准登记的企业法人其他经济组织个体工商户。市区县路村巷号楼层室。第条其它事项甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水电等必备条