委托人以下简称甲方受托人以下简称乙方甲乙双的诉讼费保全费差旅费律师费鉴定费等由甲方承担。本协议自双方签字或盖章确认后生效。本协议式两份，双方各执份，两份均是协议正本，具有同等的法律效力。本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何方均可依法向人民法院起诉。双方为方便接收催收函法律文书文件等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。甲方邮件接收地址收件人电话乙方邮乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方次审计费用。工程结算合同工程结算合同范本在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。工程结算合同范本合同编号签订时间签订地点委托人以下简称甲方受托人以下简称乙方甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下工程造价结算审计业务范围甲方委托的工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。乙方结算审计人员的资格条件具有良好的职业道德，在以往执业经历中无工程结算合同。乙方结算审计人员的资格条件具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于年。乙方项目经理乙方主要审计人员乙方将企业营业执照资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。甲方的权利和义务甲方的权利检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。工程结算合同。自签收委托人移交的结算资料之日起天内程结算合同工程结算合同范本在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的工程结算合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。工程结算合同范本甲方乙方身份证号码现甲乙双方就乙方承包的甲方位于工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议，以望共同遵守经双方结算总工程款为元，已付款元，余款元尚未支付。甲方于年月日前向乙方付清全成损失，甲方有权向乙方索赔。本合同式份，甲方执份，乙方执两份。其他合同履行过程中发生的切费用由乙方自行解决。本合同经双方签字盖章后生效委托人法定代表人委托代理人开户行账号税号受托人法定代表人委托代理人开户行账号税号工程结算合同范本合同编号签订时间签订地点委托人以下简称甲方受托人以下简称乙方甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下工程造价结算审计业务范围甲方委托的工程项目，具体项目以甲方委托的资料为。本工程合同正常结算工作以截止在年月日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。发包人在收到承包人年月日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在年月日前审核完毕，及时报送上级部门审批。承包人虽未能在年月日前上报，但能在年月日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为年月日资格证书复印件交甲方备案。甲方的权利和义务甲方的权利检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。工程结算合同。甲方邮件接收地址收件人电话乙方邮件接收地址收件人电话甲方乙方负责人负责人日期日期工程结算合同范本发包人广州市重点公共建设项目管理办公室承包人广州亚运建设项目工程是广东省广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算资产移交工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及至年月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为如吃拿卡要或与施工单位串通损害甲方利益等，甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失，甲方有权向乙方索赔。本合同式份，甲方执份，乙方执两份。其他合同履行过程中发生的切费用由乙方自行解决。本合同经双方签字盖章后生效委托人法定代表人委托代理人开户行账号税号受托人法定代表人委托代理人开户行账号税号工程结算合同范本合同编号签订时间签订地点委托人以下简称甲方受托人以下简称乙方甲乙双于甲方送审额，则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。自签收委托人移交的结算资料之日起天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后天内出具最终审计报告。时间每超天，支付甲方元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求式份，且审计报告要求建设单位施工单位造价咨询单位签字盖章后方为生效按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲内容进行解释的义务。结算审计费用结算审计费用甲方送审额乙方审减额，若乙方审减额低于甲方送审额，则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。付款方式。其他约定事项本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。乙方在审核工程结算过程中，若发现竣工图图纸会审纪要工程变更现场签证以及认质认价等资料不齐全签收资料清单以外影响审计工作的，或施工方不前来配合核对的，乙方有权书部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利，甲乙双方再无纠纷。如甲方未按本协议约定按期全额付款，乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费保全费差旅费律师费鉴定费等由甲方承担。本协议自双方签字或盖章确认后生效。本协议式两份，双方各执份，两份均是协议正本，具有同等的法律效力。本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何方均可依法向人民法院起诉。双方为方便接收催收函法律文书文至年月日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议乙方结算审计人员的资格条件具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于年。乙方项目经理乙方主要审计人员乙方将企业营业执照资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。甲方的权利和义务甲方的权利检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。工程结算合同。自签收委托人移交的结算资料之日起天内与发包人派出的工程结算管理人员起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为如吃拿卡要或与施工单位串通损害甲方利益等，甲方有权终止合同，另行选定造价咨询机构。如给甲方工程结算合同要求，审计报告要求建设单位施工单位造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各份。乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。结算审计费用结算审计费用甲方送审额乙方审减额，若乙方审减额低于甲方送审额，则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度，具体数据以甲方确认为准。付款方式。其他约定事项本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。工程结算合。乙方结算审计人员的资格条件具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于年。乙方项目经理乙方主要审计人员乙方将企业营业执