方提出下工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第条关于工程质量及验收的约定本工间付款的，每逾期天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决当事人不愿通过协商调解解决，或协商调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第条合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容，应经协商致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。条其它约定第双方同意由第方监理进行协商工作。在未经第方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。经过第方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。因气候停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条附则本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同式两份，甲乙双方各执份。甲方签字盖章乙方签字盖章水电承包合同工程名称甲方发包人乙方分包人质量是生命，安全出效益。为电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字乙方签字盖章年月日年月日水电承包合同甲方发包方乙方承包方本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第条工程概况施工地点闻喜县信达花园期楼原工具厂工期年月日至年月日本项工程预计平米，结算价格为元平方米建筑面积。工程总价约为元。第条材料供应的约定甲方提供的材料乙方必须至少提前天向甲方提出下工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第条关于工程质量及验收的约定本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他结清余款后本合同即告终止。本合同式两份，甲乙双方各执份，均具有同等法律效力。甲方乙方身份证号码身份证号码联系电话联系电话日期年月日日期年月日水电承包合同发包方南通华荣建设集团有限公司陈爱良发包立协人以下简称方承包方薛付才承包依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商致，订立本合同，本合同的依据为华荣建设集团有限公司与科教城所签的合同，大合同中的条款适用本合同。发包方因施工需要将野丁小区楼的水电消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量保证工期保证安全，经双方协商如下工程概况野丁小区楼水电消防安装，万平米本楼水电消防安装工程包工包料合格合同价工程总造价金额大写约壹仟叁佰肆拾万元水电消防总造价金额大写约壹佰陆拾万元本工程的付款依据为以上合同价为基准。发包方工作责职，对承包方在施工技术质量安全等工作中行监督与指导。承包方工作责职。承包方对工程质量管理实行全面负责水电承包合同准的上网电价提高的幅度增加。乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的切债权债务由乙方自行承担，与甲方无关。乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的切维修费用管理工资及国家政策规定应缴税费包括工商税务环保安全水利局等所有部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。如乙方要技改扩容必须书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施设备在承包期满后归乙方所有。乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产设施不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮后作为结算价款付给乙方。双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价天向乙方收取违约金。在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价向乙方收取违约金。乙方必须做到工完场清，否则甲方按元次向乙方收取违约金。乙方必须服从甲方及建设单位总包单位监理单位管理人员的指挥安排调派，有故意刁难停工罢工不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮后作为结算价款付给乙方。乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十安全文明施工乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，方地址法定代表人承包方以下简称乙方地址法定代表人为加强对水电站的管理，进步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，根据水电站目前的实际运行情况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利义务关系，订立如下合同承包内容水电站现有水轮发电机组及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。承包期限自年月日起至年月日止。甲方义务甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。甲方经营电站之前的债权债务自行承担，与乙方无关。乙方义务承包价款缴纳时间计算乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量万度承包电度折现金计算。乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分次等额分别于当年度的月日和月日前次性缴清注上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及切税费由乙方负责，电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳注如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方承包人负责，甲方不承担任何责任。文明卫生现场每天保持整洁，讲文明讲卫生，工种间互相协调配合不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐垃圾归堆，材料每天做到工完场清不浪费，发现浪费加倍罚款。甲方驻工地代表甲方驻工地代表姓名职责按合同约定，及时提供给乙方所需指令批准图纸并履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求次或分阶段完成以下工作负责与业主的联系，组织重大经济谈判负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度计划月计划及周计划负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量进度安全和文明施工进行监督定期组织召开业主例会，对施工生产情况进行协调提供施工现场的施工用临时水源电源，临水供水至主干管，临电供电至级电箱楼层或其他，隔层或是每层提供乙方人员食宿场地负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前周通知乙方甲方协建筑面积结算元平米第条违约责任甲方未按合同约定时间付款的，每逾期天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决当事人不愿通过协商调解解决，或协商调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第条合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何方需变更合同内容，应经协商致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。条其它约定第双方同意由第方监理进行协商工作。在未经第方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。经过第方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。因气候停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条附则本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同式两份，甲乙双方各执份。甲方签字盖章乙方签字盖章水电承包合同工程名乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系保证春节前乙方工人工资能及时发放及时反馈业主及有关方面下达的洽商变更签证等施工有关资料。按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。乙方责任土建面积施工图内所有的水电及弱电预埋安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理调度，特别是质量安全进度现场文明施工方面的管理及调度。现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。在没有交付甲方时前必须保护设备