1、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的切设施和工程品进行保护。第条关于工期的约定因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电停水停气及不可抗力因素影响,导致停工小时以上周内累计计算,工期应相应顺延。第条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸作法说明,设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范建筑安装工程质量检验评定统标准和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准等国家省制订的规范及标准为质量评定验收标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收。

2、后办理验收移交手续。安全生产和防火因甲方违反有关安全操作规程消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的切经济损失。因乙方违反有关安全操作规程消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的切经济损失。其他事项甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫消防等工作,并承担相应费用。乙方严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按照图纸或说明进行施工,并做好各项质量检查乙方根据施工现场如需对图纸进行改动,在未影响整体效果的情况下,乙方可以不向甲方汇报,否则乙方需征得甲方同意后改变施工方案。十维修责任本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期年的保修凭签发的工程保修单为准,保修范围乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或。

3、担设计图纸的相关费用,向乙方进行现场交底。指派徐曼为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量进度进行监督检查,办理验收变更登记手续和其他事宜。第条乙方工作参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。指派张耀刚为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范安全操作规程防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。施工中。

4、分考虑可能出现的自然灾害如下雨大风高低温天气小时以内停水小时以内停电节假日因素对工期的影响后保证能实现的工期,乙方不得以前述理由要求甲方顺延工期,不可抗力因素除外如地震泥石流国家政策等。另若因甲方未按合同约定支付工程款,设计变更,工程项目增加等乙方有权要求工期顺延。工程质量及验收本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期。甲乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知天内组织验收,验收合格。

5、装饰装修材料明细表乙方提供装饰装修材料明细表其他本合同共页附件工程装修预算书序号项目名称单位数量合计材料及共计说明包括备注发包方签字年月日承包方签字年月日附件方提供装饰装修材料明细表金额单位元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点发包方签字年月日承包方签字年月日年工程装修合同篇发包方甲方承包方乙方按照中华人民共和国民法典和建筑装饰工程施工合同示范文本的规定,结合本工程具体情况,双方可达成如下协议。第条工程概况工程名称工程地点承包范围报价书及效果图施工图显示的工作内容承包的方式包工包料工期本工程自年月日开工,于年月日竣工。工程质量达到国家及地方质量评估合格标准。合同价款人民币大写第条甲方工作开工前叁天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份,并。

6、,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期延续若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自解到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用固定价格。报价单以外零星施工项目的费用另计工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。第条关于材料供。

7、其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。十违约责任合同双方当事人中的任何方因未履行合同的约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。因方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应的经济损失。由于乙方原因,逾期竣工的,每逾期天,乙方付甲方元天。由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方因补偿乙方因停工窝工所造成的损失,每停工或窝工天,甲方付乙方元天,甲方未按合同约定付款的。每逾期天,按逾期款的支付违约金。十纠纷的解决。

8、经甲乙双方签字盖章后生效。本合同签订后工程不得转包。工程竣工完结后合同履行完后自动终止。本合同的附件为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。甲方乙方签约日期年工程装修合同篇发包方以下称甲方法定代表人身份证号码承包方以下称乙方法定代表人身份证号码风险提示发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证施工所需临时用水临时用电中断道路交通临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和或延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法中华人民共和。

9、工程质量双方发生争议时,凭合同文本可向市行政主管部门或消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可按照本合同约定向人民法院提起诉讼。十合同变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何方须变更合同内容应经协商致后重新签订补充协议,如要终止合同,提出终止合同方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何方提了终止合同,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十本合同式两份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力,合同附件为本合同的组成部分。甲方签章委托代理人联系电话年月日乙方签章法定代表人联系电话年月日附件施工图纸共张装修预算书经甲乙方共同签字确认共页甲方提供。

10、约金。未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承担损失。乙方施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。乙方应指派姓名为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位臵,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,旦发生问题,后果自负。附则本合同由甲乙双方直拉签订,合同式两份,甲乙双方各执份。本合。

11、国建筑法及其他有关法律法规条例规章等,双方遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,就建设工程协商致,订立协议并共同遵照执行。第条施工工程基本信息工程项目名称工程施工地点工程承包范围工程立项批准文号第条工程期限合同工程总工期为天开工日期年月日风险提示关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期年月日。工期经甲方。

12、的约定凡由乙方采够的材料设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程建筑安装工人安全操作规程中华人民共和国消防条例和其他相关的法规规范。由于方在施工生产过程中违反有关安全操作规程消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此引发的切经济损失。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延天,按付款额的支付滞纳金由于乙方的原因,逾期竣工,每逾期天,乙方支付甲方元违。

参考资料：

[1]学生法制教育课讲话稿（24篇）（第52页，发表于2023-09-08）

[2]婚礼父亲讲话稿（25篇）（第24页，发表于2023-09-08）

[3]新学期演讲稿（8篇）（第18页，发表于2023-09-08）

[4]居间方房屋出租合同（20篇）（第102页，发表于2023-09-08）

[5]销售人员用工合同（25篇）（第117页，发表于2023-09-08）

[6]积极向上的教师讲话稿（5篇）（第11页，发表于2023-09-08）

[7]元旦放假前的讲话稿（5篇）（第11页，发表于2023-09-08）

[8]高考动员大会发言稿（24篇）（第70页，发表于2023-09-08）

[9]合租房屋合同（19篇）（第59页，发表于2023-09-08）

[10]新增股东入股的协议书（10篇）（第45页，发表于2023-09-08）

[11]宝宝生日宴会的讲话稿（5篇）（第6页，发表于2023-09-08）

[12]乡镇人居环境整治讲话稿（22篇）（第75页，发表于2023-09-08）

[13]寒假前的安全教育讲话（3篇）（第8页，发表于2023-09-08）

[14]企业间的借款简单合同（22篇）（第93页，发表于2023-09-08）

[15]正规长期承包合同（19篇）（第63页，发表于2023-09-08）

[16]生产企业动员大会（21篇）（第73页，发表于2023-09-08）

[17]元旦节假期安全教育讲话稿（20篇）（第40页，发表于2023-09-08）

[18]法制教育课讲话稿（21篇）（第48页，发表于2023-09-08）

[19]2024广告租赁的合同（22篇）（第77页，发表于2023-09-08）

[20]企业聘用职员合同（23篇）（第121页，发表于2023-09-08）