拨付工作量的标准层开始修建时按照月进度拨款,乙方每月日报当月已完工程量的报表,甲方在日内核定并确认进度款,于次月日前按分项进度款支付表给支付乙方劳务费。剩余在本工程交付验收合格后个月内全部付清除保修金外,留作为工程质量保修金质量保修期为本工程项目验收移交给建设单位后年。乙方收取的工程款必须首先保证劳务费用的支付,乙方支付的劳务费必须当月报花名册给甲方。合同履约保证金根据双方协商,乙方在签订合同之日向甲方缴纳人工工资工程工期施工安全施工质量保证等合同履约保证金人民币贰万元不计利息,该保证金于乙方承包范围内所有工作全部完成验收合格后个月内甲方次性退还给乙方。安全文明施工工程质量工期要求及奖罚安全文明施工所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证复印件份,施焊作业人员必须向甲方提供有效的焊工操作证原件。乙方必须设立专职的现场管理人员,严格按照标准组织施工,接受各部门的检查监督,现场作业人员须严格按照安全操作规程进行作业,认真学习自觉遵守施工单位和劳务公司的安全规章制度。班组作业人员含班组管理人员如有违章将无条件接受甲方包括施工业主监理安监等相关单位违章处罚所有作业人员必须服从甲方包括施工监理业主单位现场管理人员的正确指挥和管理,乙方现场管理人员必须做到管生产必须管安全,不得违章指挥冒险蛮干,认真做好班前安全交底记录,做到事前交底事中勤查发现隐患先整改后作业,发现违章及时制止,争创施工现场安全生产班组。在施工过程中,如发生安全事故,发生事故费用每人次在贰万元以内含贰万元的由乙方全额承担发生事故费用每人次在贰万元以上的部分,经保险公司赔付后,甲方承担超过部分的,乙方承担,护理费用全部由乙方负责。若因安全事故造成停工事件,乙方承担窝工误工等人工损失及因此导致总工期延后额相应罚金。及时解决乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保用品安全带安全帽等。提供乙方住宿方便和食堂,班组宿舍内严禁自己烧水烧饭,查到每次罚元。组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。及时发放职工工资,保证施工材料及时进场以免班组产生不必要的误工或人工损失。加强对班组及职工的服务减少班组的后顾之忧。工期进度和延期乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员。根据甲方的可行性工期计划根据实际情况,工期计划按每月或施工层段由乙方签字为准必须按时完成,如发生由于本班组的原因造成工期延误则处以元天的罚款作为押金,在当月的工资中扣除,押金处理中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励,奖罚对等。砌体工程如乙方的施工进度及人员安排无法满足甲方的工期要求甲方般提前十天通知乙方,乙方也无法组织人员进场的,甲方将另组建施工班组施工,该班组的工程量单价按元计取,从乙方工程款中扣除。乙方按照设计图纸施工规范浙江市建设工程的有关规定及施工员技术交底要求施工,以优质质量为目标,坚决杜绝质量通病和影响使用功能的质量。每月验收结果以施工员及分部负责人技术负责人和项目副经理签字认可为准。施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设专职质量员及时进行班组内自检互检,配合施工组复验,及时反馈班组有关人员整改技术指导等工作。甲方提出整改工作,乙方必须迅速及时完成,要求当天整改的工作不过夜,如不及时整改,甲方有权采取以下措施第天工作要待第天工作整改完成后,方可施工。甲方及时推倒或铲掉。另派专人整改,不管技工普工均按元天次,在当月的工资款中扣除。进行处罚,并赔偿返工材料费的双倍金额。令其停工整改直至终止协议,无条件退场。由于整改不及时造成工期延误,损失费用由乙方承担。地下室混凝土结构及屋面结构产生渗漏水隐水等施工质量问题,维修切费用由乙方承担混凝土面层不得产生蜂窝孔洞与不必要的施工冷逢。如混凝土面层产生蜂窝,处以每平方米元罚款。混凝土面层产生孔洞时处以每处元罚款,如在混凝土浇灌中出现次平方厘米的孔洞,罚款加倍并清退出场。混凝土面层产生不必要的冷缝时,处以元每米罚款。所有产生人为因素的质量问题,乙方无条件进行修复并承担材料费修理费罚款费。业主或监理在会议上指名或开具整改单除必须及时整改外且要罚款元次。十文明安全环保管理乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改。对新来的职工,乙方必须进行班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了级安全教育本协议其他条款约定的违约金及处罚条款按约定执行,且合同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。争议和仲裁本合同未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议本合同式两份,甲乙双方各持份,具有同等法律效力,经双方签字并乙方向甲方缴纳保证金后生效。该工程竣工验收并付清所有款项后,合同自然失效。甲方乙方委托代理人身份证号码电话电话年月日泥工合同范本篇甲方乙方为满足本工程各班组施工需要,依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程合同条例及劳动法的有关规定,为明确甲乙双方的权利义务和违约责任,经双方协商同意签订本合同。承包范围工程名称龙腾燕鲍翅酒楼装饰工程工程地点成都市城西金沙路号工作内容详附件甲方有权对乙方的工程范围做出调整,乙方无条件服从。工期从进场之日算起,个日历天完工并验收合格。承包方式及合同价款承包方式包人工机具辅材材料次搬运制作和安装等。综合包干单价详附件,即合同暂定总价为元大写结算方式以双方协商确定认可的单价为依据,按实收方结算。材料损耗按国家规范要求计算,超出部分由乙方负责。施工用水电费由甲方承担,乙方自备适合本工程的机械机备手工工具等其它施工范围内所需机具,甲方负责协调工地垂直运输机械。因业主原因或其他原因导致工期顺延,班组必须合理安排好施工劳动力,施工班组不得以任何理由向公司索取误工或其他费用。如产生变更由甲方负责且需给乙方签证补偿并根据合同相应原则执行工程施工技术及验收按施工规范及施工图纸要求施工,施工质量等级为优秀。因工程的特殊性,甲方与乙方在现场共同完善工程的设计图纸,并对乙方进行现场技术交底。乙方熟悉图纸,了解工程概况,必须严格按照工程设计图纸和施工技术交底标准施工,不得擅自修改已确定工程设计,不得偷工减料。泥工合同篇。及时解决乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保用品安全带安全帽等。提供乙方住宿方便和食堂,班组宿舍内严禁自己烧水烧饭,查到每次罚元。组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。及时发放职工工资,保证施工材料及时进场以免班组产生不必要的误工或人工损失。加强对班组及职工的服务减少班组的后顾之忧。工期进度和延期乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员。根据甲方的可行性工期计划根据实际情况,工期计划按每月或施工层段由乙方签字为准必须按时完成,如发生由于本班组的原因造成工期延误则处以元天的罚款作为押金,在当月的工资中扣除,押金处理中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励,奖罚对等。砌体工程如乙方的施工进度及人员安排无法满足甲方的工期要求甲方般提前十天通知乙方,乙方也无法组织人员进场的,甲方将另组建施工班组施工,该班组的工程量单价按元计取,从乙方工程款中扣除。乙方按照设计图纸施工规范浙江市建设工程的有关规定及施工员技术交底要求施工,以优质质量为目标,坚决杜绝质量通病和影响使用功能的质量。每月验收结果以施工员及分部负责人技术负责人和项目副经理签字认可为准。施工中,乙方必须服从甲方正确领导,严把质量关,设专职质量员及时进行班组内自检互检,配合施工组复验,及时反馈班组有关人员整改技术指导等工作。甲方提出整改工作,乙方必须迅速及时完成,要求当天整改的工作不过夜,如不及时整改,甲方有权采取以下措施第天工作要待第天工作整改完成后,方可施工。甲方及时推倒或铲掉。另派专人整改,不管技工普工均按元天次,在当月的工资款中扣除。进行处罚,并赔偿返工材料费的双倍金额。令其停工整改直至终止协议,无条件退场。由于整改不及时造成工期延误,损失费用由乙方承担。地下室混凝土结构及屋面结构产生渗漏水隐水等施工质量问题,维修切费用由乙方承担混凝土面层不得产生蜂窝孔洞与不必要的施工冷逢。如混凝土面层产生蜂窝,处以每平方米元罚款。混凝土面层产生孔洞时处以每处元罚款,如在混凝土浇灌中出现次平方厘米的孔洞,罚款加倍并清退出场。混凝土面层产生不必要的冷缝时,处以元每米罚款。所有产生人为因素的质量问题,乙方无条件进行修复并承担材料费修理费罚款费。业主或监理在会议上指名或开具整改单除必须及时整改外且要罚款元次。十文明安全环保管理乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的切安全制度,及时向甲方有关人员提出书面的合理化建议,对不安全隐患及时整改。对新来的职工,乙方必须进行班组书面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全教育。进行了级安全教育泥工合同篇范文泥工合同范本通用篇泥工合同范本篇发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法等相关法律法规和政策规定,甲方将广安中源国际项目所有泥工分项工程的机具辅材人工费分包给乙方。为了明确双方在施工过程中的责任权力和义务,遵循平等互利自愿公平和诚实守信的原则,特订立如下协议,以便共同遵守工程概况工程名称广安城南中源国际工程规模约平米工程类型框支剪力墙结构质量标准本工程质量标准达到国家现行施工验收规范规定的合格标准。承包性质综合单价包干。乙方承包范围和工作内容合同承包范围内设计施工图和设计变更涉及的泥工分项的全部工作内容基础垫层井圈砼浇筑次结构砼