约所造成的切损失,由违约方承担。本工程报价外的工程或工程项目的材质工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。其它未尽事宜由双方协商解决。合同式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方单位名称乙方年月日厂房装修协议合同范本篇委托方甲方承接方乙方工程项目甲乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方对其位于沙井后亭佳领域工贸大厦室进行装修。为保证工程顺利进行,特签订本合同,以便共同遵守。甲方责任甲方将设计图纸交给乙方,并经本物业管理部门的认可,配合好乙方设计施工,如电梯和物品存放。在施工过程中,如果需要修改,须及时告知乙方。乙方责任乙方负责购臵材阻燃棉防火钢板厚度按提供样板型为准地槽封边开门装锁拆卸等所有安装所需器材,并提供相应材料发票和材料检验合格证书。因材料质量不合格而影响工程质量和工期,其材料费及返工费由乙方承担,该项目工程属于乙方企业项目全包形式,乙方承诺已给乙方施工人员购买了相关保险,确保乙方施工人员的安全保障,如若发生任何安全责任事故由乙方负责,与甲方无关。乙方负责提供乙方企业营业执照会员证书或施工资质供甲方备档。乙方指派姓名为乙方项目负责人,负责合同签订,并按要求现场指导施工,并保证现场的安全,严防火灾用电等不安全因素,所有施工人员须佩证上岗文明施工,防止施工造成的管道堵塞渗漏水跳电物品损坏等事故发生而影响他人。其他约定工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。装修期限为自合同生效之日起天内完工。在装俢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。工程费用约定各项目成品全包价格单门元扇双门元扇。隔墙元平方米含开门开窗在内,完工后丈量计算。开窗米米,元扇。提高高度项目元。移动风淋项目元。水电气工程部分所有项目元。违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额作为违约金付给对方。因对本协议条款违约者,使对方造成的实际的,应进行补偿。争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。合同生效本合同和合同附件图纸向双方盖章,签字后生效。补充合同与本合同具有同等的法律效力。本合同包括合同附件补充合同式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方签章甲方代表签字乙方签章乙方代表签字年月日厂房装修协议合同范本篇本合同根据民法典以及其它法律法规,按照平等互利公平诚实信用的原则,经双方友好协商致,特订立本合同,共同遵守。工程概况。天,由甲方确定开工之日起算。框架结构,建筑面积约平米。工程承包范围及要求。工程量价结算及工程款支付暂定总价作为支付工程款所用。工程增减及其它均以甲方签署联系单为准,并调整总工程款。签订合同后付工程款的,竣工验收合格后付工程款的,余款作为工程保修金,保修期从竣工验收合格日算起,保修期满个月全额支付工程保修金。第条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名单位联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见家庭居室装饰装修工程设计图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见家庭居室装饰装修工程设计图纸,设计费大写元,由发包人支付此费用不在工程价款内。第条发包人义务开工前为承包人入场施工创造条件。包括搬清室内家具陈设或将室内不易搬动的家具陈设归堆遮盖,以不影响施工为原则提供施工期间的水源电源参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第条付款条件和付款方式付款条件装修完毕后检验合格付款付款方式支票或电汇第条工程验收待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。,甲方应在天内前来验收。第条其他事项必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水电气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水电气线路图,并向乙方进行现场交底。次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应事先打好招呼。应主动出示企业营业执照会员证书或施工资质如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明经办业务员必需有法人代表的委托证书。负责施工现场的安全,严防火灾佩证上岗文明施工,并防止施工造成的管道堵塞渗漏水停电物品损坏等事故发生而影响他人。万发生,必需尽快负责修复或赔偿。严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为个月。第条违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条争议解决本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。当事人不愿通过协商调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和终止,双方必需严格遵守。任何方需变更合同的内容,应经双方协商致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的方要以书面形式提出,应按合同总价款的交付违约金,并办理终止合同手续。,须向另方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。第十条合同生效,签字后生效。包括合同附件补充合同式两份,甲乙双方各执壹份。甲方业主签章乙方签章住所地址企业地址邮政编码邮政编码法人代表法人代表厂房装修协议合同范本篇发包方甲方营业执照号签约代表人身份证号码承包方乙方营业执照号签约代表人身份证号码依照中华人民共和国民法典及有关法律法规的规定,结合厂房装饰装修工程施工的特点,双方在协商致的基础上,就发包人的厂房装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第条工程概况工程地点。工程内容及做法详见厂房装修工程施工项目预算表。工程承包方式双方商定采取下列第种承包方式。承包人包工包料承包人包工部分包料承包人提供装饰装修材料表,发包人提供部分材料发包人提供装饰装修材料表承包人包工发包人包料发包人提供装饰装修材料明细表。工程期限,开工日期年月日,竣工日期年月日。合同价款本合同工程造价为大写元,小写元详见厂房装修工程报价单。第条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名单位联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供发包人自行设计并提供施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见工业厂房装饰装修工程设计图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸式份,发包人承包人各份详见工业厂房装饰装修工程设计图纸,设计费大写元,由发包人支付此费用不在工程价款内。第条发包人义务开工前天,为承包人入场施工创造条件,以不影响施工为原则提供施工期间的水源电源负责协调施工队与邻里之间的关系不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续施工期间发包人仍需部分使用该厂房的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场竣工验收。第条承包人义务施工中严格执行安全施工操作规范防火规定施工规范及质量标准,按期保质完成工程严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境保护好原厂房内的陈设,保证厂房内上下水管道的畅通保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第条质量要求工程使用主要材料的品种规格名称经双方认可。工程验收标准,双方同意参照建筑装饰装修工程质量验收规范的规定。施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。凡由甲方自行采购的材料设备,产品质量由甲方自负施工质量由乙方负责。第条付款方式合同经签订,甲方即应付工程材料款和施工工费的当工期进度过半年月日,甲方即第次付施工工费的。剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算。注施工工费包括人工费甲方付清工程价款,详见本合同附件厂房装修工程结算表,甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件厂房装修工程项目变更表,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期天按未付工程价款额的支付给乙方。第条工程工期如果因乙方原因而