1、份,甲方执贰份,乙方执壹份。十保修保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后天内派人维修。乙方应按法律行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。十合同生效与失效本合同在甲乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。甲方代表身份证号签订时间年月日乙方代表身份证号签订时间年月日。维护方式突发水电故障的上门维护在接到乙方的电话通知后,甲方必须在分钟内到达约定的地点进行维。

2、做不到,甲方有权利令其退场,甲方按乙方完成工程量的给于结算。余款作为赔偿费用。对于监理,业主的罚款公司将加倍处罚。第条劳动纪律乙方除严格遵守总承包单位针对本工程制度的有关规章制度外,由下列情形之的,将根据情节轻重,给于清退出场不予结算或按已完工程结算的处理。造成重大安全质量事故的。不能按合同约定履行合同,人员少,质量次,进度不能保证的。组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。自觉接受甲方及有关部门的管理监督和检查,听从指挥接受甲方随时检查设备材料保管使用情况,及其操作人员的有效证件持证上岗情况与现场其他单位协调配合。

3、方相关条款处罚。十争议甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何方不愿和解调解或和解调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁向被告人所在地人民法院起诉。发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同调解要求停止合同工作,且为双方接受仲裁机构要求停止合同工作法院要求停止合同工作。十禁止转包或再分包乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。十合同终止双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。十合同份数合同式叁。

4、工,服从公司和甲方管理人员的安排。工作中任劳任怨,因无故顶撞甲方公司管理人员的,发现次处罚元,情节严重将对该班组处罚元。情节严重者送公安机关处理。第条承包方式本工程实行包人工包工期,包安全包质量包交工。第条施工进度质量及文明施工严格按甲方所提供的施工进度计划施工,保证在月达到主体节顶。注因材料停电天气等原因造成的主体不能按期完成,工期可顺延。质量达到优良工程等级标准严格按施工图纸会审纪要及设计变更及现行国家技术规范工程验收标准执行。由于乙方人员不足和其他原因造成工期延慢,每拖天罚款元。施工人员施工期间必须按照建筑安全操作规范及工地的规章制度进行施工,若违章操作野蛮施工出现工伤事故由乙方承担切经济损失。由于乙方在施工中,工程质量差,进度达不到要求,现场文明施工。

5、上述报告后天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检包括隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点,自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。十违约责任经甲方检查认定,乙方在工程质量工期安全文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照。

6、护,特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定,般最迟在小时内进行上门维护。突发下水管道堵塞在小时内达到约定的地点,般最迟在第个工作日上门维护。双方权利和义务。甲方的工作时间为每天的早上至下午国家法定假日休息除外。甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供维护项目里的服务内容,乙方要求服务的联系方式为电话联系,乙方发出维护请求后,甲方般在分钟内到达约定的地点进行维护。如有特殊意外,双方调解处理。甲方在为乙方硬件维护的过程当中,如碰到硬件寿命终止或无法维修时,由乙方自出更换新配件或是可用配件费用其中更换零配件负责安装费用属于免收范围。如乙方被维修的配件为甲方所提供,则根据产品正规保修细则履行。收费突发水电故障上门维护上午下午工时费全免,其它时间为有偿服。

7、,照顾全局乙方负责签收保管归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。进度乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第条关于工期的处罚标准进行处罚。质量乙方必须严格按国家地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。安全及文明施工乙方必须严格遵守现行国家地方的相关安全规范规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。。

8、结构各种构筑体零星构件花架飘板雨棚女儿墙各种预留洞孔室内等所有切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水弱电的全部安装工程,消防电信电视智能化系统表抄送等专业配套工程的预留孔洞管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下给排水部分给水部分自水泵房外墙米含接口起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分自室内排水起端起至小区排水管网第个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。电气部分从小区低压配电柜至住户的所有桥架配管电缆配线等按图施工及电器元件的安装包括弱电的预埋预留,以及从弱电井总箱出口后到灯具含户箱开关插座电线弱电井和强电井的线槽安装结束,避雷带,避雷网的施工施工图中从小区低压。

9、乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的元进行扣减。遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款百元,班长罚元,班组罚元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。十安全生产乙方在进场施工前由甲方组织进行安全治安消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。十施工验收乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收甲方应当在收到乙方的。

10、释权属本公司甲方乙方签约人签约人盖章盖章签约日期年月日签约日期年月日水电合同范本简单版篇发包人以下简称甲方承包人以下简称乙方依据中华人民共和国建筑法中华人民共和国经济合同法国家建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同及其他有关法律法规和规章,并结合市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就水电安装工程施工事项协商致,订立本协议。工程描述工程名称工程地点施工现场条件以现场实际情况为准施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容。该项工程的承包方式范围承包方式本工程甲方提供塔吊,乙方包人工包除甲方提供的材料外的所有材料包施工机具包工期包质量包进度包安全文明施工包验收合格。承包范围包所有基础主体结构装饰结构维护。

11、配电柜至配电强电井总箱等所有的钢管电线电缆的预埋安装,包括从进入第个配电箱后的电缆敷设弱电包括电视电话智能化宽频表抄送等依设计图纸将线管敷设到位,穿好钢丝丝,消防工程预埋好套管线管接口线管及插座底盒乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料桥架电线电缆排污泵排气扇灯具阀门水龙头卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。水电合同简单版篇。组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。自觉接受甲方及有关部门的管理监督和检查,听从指挥接受甲方随时检查设备材料保管使用情况,及其操作人员的有效证件持证上岗。

12、,每轮维护收取元加班费。突发下水管道堵塞上门维护为有偿服务,双方根据维护工程量协商收取费用。所有维护中如碰到硬件寿命终止或无法维修需更换时,由乙方自出更换新配件或是可用配件费用,如乙方被维修的配件为甲方所提供,则根据产品正规保修细则履行,乙方需向甲方支付配件费用。甲方在为乙方更新设施设备服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或配件,其费用由乙方支付。城区内小区商品单元房每户在平米以内,每户元年平米以上,每户元年。城区周边公里以内私建房间层为元年间层为元年。甲方向乙方免费提供水电维护材料费乙方自理,维护期限自月日,乙方所需维护地址为服务费共计元年。合同未尽事宜,由甲乙双方另议。本合同书式两份,双方各持份。本合同双方负责人签字或盖章后生效。技术支持电话最终解。

参考资料：

[1]员工入职合同（17篇）（第66页，发表于2023-09-10）

[2]个人门窗安装合同（20篇）（第75页，发表于2023-09-10）

[3]房产抵押借款合同文本-借款合同（16篇）（第75页，发表于2023-09-10）

[4]简易版五金购销合同（16篇）（第49页，发表于2023-09-10）

[5]企业用工劳动合同（16篇）（第77页，发表于2023-09-10）

[6]大米合同（5篇）（第11页，发表于2023-09-10）

[7]简易购销合同（19篇）（第42页，发表于2023-09-10）

[8]单位办公楼改造装修合同（5篇）（第12页，发表于2023-09-10）

[9]标准房屋装修合同范例（20篇）（第98页，发表于2023-09-10）

[10]生产设备销售合同（3篇）（第10页，发表于2023-09-10）

[11]商品购买合同（4篇）（第15页，发表于2023-09-10）

[12]机械设备购销合同样本（13篇）（第39页，发表于2023-09-10）

[13]办公室装修合同版（18篇）（第90页，发表于2023-09-10）

[14]2024房屋装修合同（18篇）（第91页，发表于2023-09-10）

[15]销售购销合同（15篇）（第51页，发表于2023-09-10）

[16]酒购销合同（16篇）（第48页，发表于2023-09-10）

[17]年度购销合同（15篇）（第38页，发表于2023-09-10）

[18]装修公司正规装修合同（3篇）（第13页，发表于2023-09-10）

[19]酒店的装修合同（3篇）（第16页，发表于2023-09-10）

[20]灯具销售的合同（18篇）（第78页，发表于2023-09-10）