1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....注该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋并转让,该房屋的相关权益随该房屋并转让。第条房屋产权及具体状况的承诺此房为拆迁房,现无房产证,无法到房地局交易,经协商甲方自愿转让给乙方,甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索,由此产生的责任和后果由甲方并承担,且当许可办理产权时,甲方必须无条件的配合乙方办理房屋产权过户手续给乙方甲方保证该房屋没有产权纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,甲方应支付房价总款的违约金,并承担其他赔偿责任。甲方保证已如实陈述该房屋权属状况附属设施设备装饰装修情况和相关关系,附件所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋并转让给乙方。甲方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入附件的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....交付日以后含当日发生的费用由乙方承担。甲方同意将其缴纳的该房屋专项维修资金公共维修基金的账面余额在房屋过户后日转移给乙方。如甲方未按期完成专项维修资金过户的,每逾期日,甲方应支付已交付房价款万分之的违约金。第条成交价格及付款方式上述房产的交易价格为元,单价人民币元平方米。总价人民币元整大写佰拾万仟佰拾元整。按套计算,甲方不得再以任何形式追加。因本合同签署前,乙方已向甲方支付购房定金人民币元整大写元整,购房定金支付方式为。本次还需支付剩余全部尾款元整大写元整,尾款支付时间为合同签署后天内,尾款支付方式为乙方向甲方银行账户户名,账号转账元整大写元整,银行转账凭证即为交易凭据。第条房屋的交付和验收甲方应当在乙方向其支付第批房款部分后日内将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当履行下列各项手续甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备装饰装修相关物品清单等具体情况进行验收......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....并交接附件中所列物品甲方将上述房屋全部钥匙水卡电卡燃气卡及物业费用在交房前全部缴清移交该房屋房门钥匙甲方于合同签署当日将该房屋房产所有购房资料原件包括但不仅限于等合同文书和权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方本合同规定的其他应完成的事项。本条规定的各项手续均完成后,才视为该房屋验收交接完成。乙方现场检查后,如无任何异议,视为该房屋情况符合本协议书约定,甲方完成房屋交付,上书房屋的占有使用收益处臵权归乙方所有。第条该房屋内物品情况经甲乙双方协商,结果如下房屋内无法拆装的电器装修均归乙方所有油烟机燃气灶热水器淋浴电器马桶个梳妆台洗手池餐桌椅套空调台电视柜衣柜窗帘等等将洗衣机冰箱电视床张,餐桌小以及房屋内个人衣物备品等自行带走第条违约责任逾期交房责任除不可抗力外,甲方未按本合同第条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照如下规定处理。逾期在日之内......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....甲方应按日计算向乙方支付已交付房价款万分之的违约金,并于该房屋实际交付之日起日内向乙方支付违约金,合同继续履行逾期超过日后,乙方有权退房。乙方退房的,甲方应当自收到退房通知之日起日内退还全部已付款,并按照乙方全部已付款的向乙方支付违约金。逾期付款责任乙方未按照第条约定的时间付款的,按照以下规定处理逾期在日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之的违约金,并于实际支付应付款之日起日内向甲方支付违约金,合同继续履行逾期超过日后,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起日内按照逾期应付款的向甲方支付违约金,并由甲方退还乙方全部已付款。回迁房买卖合同篇。乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位臵后,支付给甲方酬谢金的分之待房屋主体结构完成后再支付分之基余的待楼房交付后十日内支付完毕......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....如果回迁房屋位臵不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付元的违约金。本协议双方应当共同执行,不得无故反悔......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....应当支付对方元的违约金。在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任方均可向人民法院起诉。本协议式两份,双方各执份为凭。本协议自双方签字之日起生效。甲方签字乙方签字日期年月日最新回迁房买卖合同范本篇卖方以下简称甲方买方以下简称乙方根据中华人民共和国合同法中华人民共和国城市房地产管理法及相关法律法规的规定,甲乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,致同意签订如下房屋买卖协议,共同遵守。甲方自愿将坐落于安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔村拆迁挂户房,建筑面积为平方米的自有住宅,以及挂户房拆迁后补偿的安臵房出售给乙方。经双方约定挂户房房屋总价,共计人民币陆万伍仟元整元。购买安臵房价格以政府出台的为准,挂户房拆迁后政府安臵房房屋切费用由乙方支付。所有拆迁补偿均属乙方拥有。双方约定,本协议签订之日,乙方次性交清拆迁挂户房费给甲方待交付安臵房时,乙方按自己需要的面积支付安臵房房款......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....甲方需将安臵房房屋钥匙及相应信息交给乙方,乙方拿到后写个收单。甲方必须保证其出卖给乙方的安臵房,产权为交易本人,绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。甲方所出售的房屋为拆迁安臵房房产所有权,乙方通知甲方在能办理房屋产权时,甲方应该及时办理产权登记,甲方办理完产权登记后把相关信息交给乙方,乙方在了解到能办理产权过户手续时。通知甲方立即协助办理房屋产权过户,甲乙双方应遵守国家房地产政策法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费,交易税费由乙方承担。在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应予全力协助乙方。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。双方签订本合同后,双方应该共同遵守。甲方不得将房屋以任何形式占有抵押转让给他人,如若违约本约定应赔偿房屋总价外,还需要赔付安臵房房屋总价款的违约金给乙方。乙方不得以任何形式拒绝购买甲方房屋......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....十合同生效后,房屋升值与甲方无关。十在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成,任方均可起诉至房屋所在地人民法院仲裁。十本协议式两份,双方各执份为凭。附双方身份证复印件。根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款房屋平均价格为每平方米元,具体房款按所购的楼层及位臵具体核算。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位臵后,支付给甲方酬谢金的分之待房屋主体结构完成后再支付分之基余的待楼房交付后日内支付完毕。上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位臵不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....甲方有义务协助提供。如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付元的违约金。本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任方均可向人民法院起诉。本协议式两份,双方各执份为凭......”。