带材所涉及到的商务内容。产品规格数量及交期规格据需方要求和供方坯料情况每单确认执行。供货数量月供货量般不低于吨,特殊情况和特殊月份双方应及时沟通,互相理解,互相包涵,但双方应互相确保对方为主要战略合作伙伴。交货期般订单内天交货,特殊情况在双方确认同意的交期内交货。技术标准和验收标准般按标准执行,板面与板型质量以及尺寸公差按标准执行。另有特别要求的需方在具体订单中单独注明,经供方确认回传后执行。包装要求包装方式按普通包装。要求塑料膜内包装两端扎实封牢与铝卷相匹配的大小样块块沿铝卷宽度方向剪下分左中右块,标注铝卷批号等相关信息后单独包装,臵于筒芯内或外包装的纸皮上,并用封箱胶纸黏贴牢固。如有其他包装要求的,需方应在具体订单中予以说明,经供方确认后执行。产品价格采用铝锭基价加工费的形式确定产品单价,计算方法供货单价铝锭基价加工费含运费包装费和增值税发票。铝锭基价按如下两种方式确定,具体执行哪种,双方在具体订单中约定并注明般按双方订单确认交货日的前个交易日不含订单确认交货日当日上海长江现货铝锭算术平均价执行。特殊情况经双方协商约定可按订单生效当日上海长江现货铝锭价格锁定执行,并在具体订单中双方盖章确认。运输方式及费用运输方式由供方汽车运送到需方工厂。运输费用由供方支付。切赔偿均山乙方承担,与甲方无关,因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担切经济责任法律责任。十保修要求该工程自竣工验收合格之日起年内保修。在保修期内,承包方维修服务电话应小时开通并有人值守,若联系方式如有变更,承包人应在两日内通知发包人。如承包人的联系方式变更而不履行告知义务维修服务电话无人接听以各种形式拒接发包人维修通知,或不在约定期限内派人维修,发包人可委托他人维修,其维修费用由甲方签认为准,并由乙方双倍承担。承包人不履行或不完全履行保修责任,给发包人造成的直接或间接经济损失,由承包人承担声明由乙方提供的质量保修卡的用户在有效期内持有保修卡的保修,无保修卡的不承担保修。十违约责任因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误顺延,停窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,山承包人无条件进行返工整改修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的的违约命。如因承包人工程质量不符合要求,发包人总承包单位提出整改要求后天内承包人仍未给予完善的,发包人总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由包人承担。承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工外,并且向甲方支付本工程项目总造价的的违约金,并承担由此给甲方造成的切损失及相关费用。十其它约定乙方必须服从甲方监理的现场统管理。甲方负责为乙方提供水电源,若需要场地现场加工的由甲方安排,水电费用乙方自理。因甲方原因造成工期延误,乙方不承担责任。工程质量达不到合格,乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。十争议处理合同履行中,双方发生争议的,应协商解决,协商解决不成,任何方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。包装要求包装方式按普通包装。要求塑料膜内包装两端扎实封牢与铝卷相匹配的大小样块块沿铝卷宽度方向剪下分左中右块,标注铝卷批号等相关信息后单独包装,臵于筒芯内或外包装的纸皮上,并用封箱胶纸黏贴牢固。如有其他包装要求的,需方应在具体订单中予以说明,经确认后执行。产品价格采用铝锭基价加工费的形式确定产品单价,计算方法供货单价铝锭基价加工费含运费包装费和增值税发票。铝锭基价按如下两种方式确定,具体执行哪种,双方在具体订单中约定并注明般按双方订单确认交货日的前个交易日不含订单确认交货日当日现货铝锭算术平均价执行。特殊情况经双方协商约定可按订单生效当日现货铝锭价格锁定执行,并在具体订单中双方盖章确认。运输方式及费用运输方式由汽车运送到需方工厂。运输费用由支付。结算方式给予需方万元的信用铺底额度,该信用铺底每年月底结清次。质量异议当所供铝卷出现质量问题时,需方应及时以书面的形式向提出,应在周内予以核实确认,并按协商意见及时处理。产品外观包装有碰伤破损时应及时通知,属运输造成的应现场与承运人确认上机后发现的卷内板面板型质量问题至少每月处理次。在上述约定时间内未予核实确认的,按问题铝卷重量和货值从当月应付款中扣除,直至处理完毕再重新计核。对以上应由负责的质量问题包括料头料尾,应及时办理退货和冲减往来账目。当双方产生经济纠纷时应友好协商解决,协商不成时双方均有权向各自所在地法院诉讼解决。本合同有效期自签订之日起至年月日止。但本合同到期后,在新的合同尚未签订前自动延续至新的合同签订之日止。双方共同确认,本合同包括本合同的补充合同或协议到期终止后,不能免除需方支付应付货款责任和对所供产品的质量责任以及双方任何方的违约责任。本协议经双方签字盖章生效,其它未尽事宜以补充协议或在每次订单中予以补充。本协议式份,供需双方各执壹份。铝合金购销合同篇。切赔偿均山乙方承担,与甲方无关,因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担切经济责任法律责任。十保修要求该工程自竣工验收合格之日起年内保修。在保修期内,承包方维修服务电话应小时开通并有人值守,若联系方式如有变更,承包人应在两日内通知发包人。如承包人的联系方式变更而不履行告知义务维修服务电话无人接听以各种形式拒接发包人维修通知,或不在约定期限内派人维修,发包人可委托他人维修,其维修费用由甲方签认为准,并由乙方双倍承担。承包人不履行或不完全履行保修责任,给发包人造成的直接或间接经济损失,由承包人承担声明由乙方提供的质量保修卡的用户在有效期内持有保修卡的保修,无保修卡的不承担保修。十违约责任因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误顺延,停窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,山承包人无条件进行返工整改修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的的违约命。如因承包人工程质量不符合要求,发包人总承包单位提出整改要求后天内承包人仍未给予完善的,发包人总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由包人承担。承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工外,并且向甲方支付本工程项目总造价的的违约金,并承担由此给甲方造成的切损失及相关费用。十其它约定乙方必须服从甲方监理的现场统管理。甲方负责为乙方提供水电源,若需要场地现场加工的由甲方安排,水电费用乙方自理。因甲方原因造成工期延误,乙方不承担责任。工程质量达不到合格,乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。十争议处理合同履行中,双方发生争议的,应协商解决,协商解决不成,任何方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。十本合同式两份,甲方双方各持份,自签字盖章之日起生效。未尽事宜协商另定,补充合同内容有效。甲方签章乙方签章代表人代表人电话电话地址地址合同签定日期年月日铝合金购销合同集锦篇需方以下简称甲方供方以下简称乙方供需双方本着互惠互利真诚合作的精神,经友好协商,就需方向供方采购铝板带材事宜达成如下购销协议适用范围本协议适用于需方向供方订购铝板带材所涉及到的商务内容。产品规格数量及交期规格据需方要求和供方坯料情况每单确认执行。供货数量月供货量般不低于吨,特殊情况和特殊月份双方应及时沟通,互相理解,互相包涵,但双方应互相确保对方为主要战略合作伙伴。交货期般订单内天交货,特殊情况在双方确认同意的交期内交货。技术标准和验收标准般按标准执行,板面与板型质量以及尺寸公差按标准执行。另有特别要求的需方在具体订单中单独注明,经供方确认回传后执行。包装要求包装方式按普通包装。要求塑料膜内包装两端扎实封牢与铝卷相匹配的大小样块块沿铝卷宽度方向剪下分左中右块,标注铝卷批号等相关信息后单独包装,臵于筒芯内或外包装的纸皮上,并用封箱胶纸黏贴牢固。如有其他包装要求的,需方应在具体订单中予以说明,经供方确认后执行。产品价格采用铝锭基价加工费的形式确定产品单价,计算方法供货单价铝锭基价加工费含运费包装费和增值税发票。铝锭基价按如下两种方式确定,具体执行哪种,双方在具体订单中约定并注明般按双方订单确认交货日的前个交易日不含订单确认交货日当日上海长江现货铝锭算术平均价执行。特殊情况经双方协商约定可按订单生效当日上海长江现货铝锭价格锁定执行,并在具体订单中双方盖章确认。运输方式及费用运输方式由供方汽车运送到需方工厂。运输费用由供方支付。铝合金购销合同篇铝合金购销合同集锦篇供货方以下简称甲方购货方以下简称乙方依照中华人民共和国合同法和本工程的具体情况,双方根据平等自愿互惠互利的原则,经友好协商达成以下共识,自愿订立本合同。并严格遵守执行。工程概况工程名称郑州南车轨道交通装备造修基地工程地点荥阳市订购钢材品种数量规格供货时间供货厂家单价交货地点及验收方式。乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则视乙方违约。若乙方违约甲方有权单方解除供货合同。钢材品种及规格圆钢级螺纹钢带肋钢型钢。供货时间乙方每次提前提出供货计划给甲方,以便供货源保证,每次计划用量规格交货地点由乙方书面通知或电话通知甲方。钢材价格按当日钢厂出厂价元吨运费的郑州价格基础上浮。乙方提出供货计划后,甲方开始供货,货到乙方指定工地后,由乙方负责卸货。乙方收货后日内对该批钢材进行质量检验,超过日视为合格,检验合格后方能使用。否则造成的切损失均由乙方自行负责,如果