1、可提前协商另行签订采购合同。未尽事宜双方另行协商,可签订补充协议作为本合同不可分割的组成部分。本合同自双方代表签字并加盖双方公章之日起生效。本合同正本可签署式两份,甲乙双方各执份。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日店铺采购的合同范本篇立协议双方购货方简称甲方供货方简称乙方甲方因施工生产需要,向乙方定购上东国际期建筑用钢材。根据中华人民共和国合同法和现行有关法律法规有关规定,经甲乙双方友好协商,达成致,特订立本合同,以资双方共同遵守。第条所需钢材的规格单价详下表甲方在施工过程中若需调整钢材的品种,甲。

2、人签字法定代表人签字年月日年月日店铺采购的合同范本篇立协议双方购货方简称甲方供货方简称乙方甲方因施工生产需要,向乙方定购上东国际期建筑用钢材。根据中华人民共和国合同法和现行有关法律法规有关规定,经甲乙双方友好协商,达成致,特订立本合同,以资双方共同遵守。店铺采购的合同篇。第条结算方式及付款期限送货单或收料单均不作为结算之依据,过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的月度数量统计单为依据。最终结算以甲乙双方办理的财务结算为准。财务结算最终价款为送货数量认可单合计数对应的材料单价合计数减去已支付货。

3、因乙方安全防乙方应按时提供甲方所需的相关资料,乙方提供的资料交项目资料员,并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全,否则可不予付款。本合同未尽事宜,双方协商解决或另订补充合同。本合同自甲乙双方签字后生效,至结清工程价款之日失效。本合同正本贰份,双方各执壹份副本贰份,双方各壹份。正副本具有同等法律效力。甲方乙方年月日。争议解决凡因本合同所产生的或与本合同有关的切争议,双方可通过友好协商解决协商不成时可将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。十其他约定本合同有效期年,自年月日至年月日。合同到期后如需继续合作双。

4、的数量产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内,偏差大过要求的为不合格品,乙方必须无条件予以更换,所造成的损失由乙方自负。争议解决凡因本合同所产生的或与本合同有关的切争议,双方可通过友好协商解决协商不成时可将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。十其他约定本合同有效期年,自年月日至年月日。合同到期后如需继续合作双方可提前协商另行签订采购合同。未尽事宜双方另行协商,可签订补充协议作为本合同不可分割的组成部分。本合同自双方代表签字并加盖双方公章之日起生效。本合同正本可签署式两份,甲乙双方各执份。甲方公章乙方公章法定代表。

5、拖延天以上,为了工程的工期,甲方有权另找供应商购买钢材。乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料,甲方有权拒付货款,因此造成的损失由乙方承担,同时甲方有权对乙方进行处罚。合同方不按合同约定履行自己的各项义务,即被视为违约对方有权要求终止合同,违约方应按合同总价的万分之负责赔偿给对方造成的损失。第条解决合同纠纷的方式合同双方发生纠纷,双方应友好协商解决协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第条其它乙方对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作,保证上述人员按国家当地建设主管部门甲方的各种要求做好安全防护工作。。

6、将书面通知乙方,双方另行协商单价。甲方规定乙方所供钢材品牌为攀成钢德胜,若因市场原因导致前两个品牌出现缺货,乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给威钢达钢两种品牌。上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。第条质量验收标准乙方保证钢材质量规格等达到国家标准及成都市行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。钢材送到甲方施工现场后,由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内,偏差大过要求的为不合格品,乙方必须无条件予以更换,所造成的损失由乙方自负。乙方的。

7、减去违约金如果有时减去应扣除之款项减去因供应方乙方原因造成的甲方各种损失双方约定甲方在每批次钢材到施工现场后天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因,甲方可延期付款给乙方,但必须支付乙方资金利息,个月内付款为每吨每天元,月内付款为每吨每天元,月内付款每吨每天元。计息时间以每批次钢材进场的时间和批量计划为准,且超过个月又不足两个月的,第个月以月内付款应付利息计算,余下天数以两月内付款应付利息计算。例供货后第天付款,甲方应付利息为吨位第个月每吨每天利息天吨位第个月每吨每天利息天,以此类推。在此期间,乙方不得因此停止对甲方钢材的。

8、多份书面产品价格清单支付货款。乙方如有产品价格变动,以双方最新确认文件为准。付款方式及发票乙方同意甲方支付货款的方式为银行转账电汇支票其他备注甲方在支付每笔货款前,乙方须根据甲方提供的信息开具符合甲方要求税票。产品质量及包装要求所供产品须符合相关法定的国家质量标准要求及乙方企业标准,每批商品均应提供合格的检验报告。乙方提供的产品包装说明书标签标志均应符合国家有关规定,包装必须完好无损,符合货物运输的特殊要求及甲方的订单要求。乙方产品如发生包装产品规格等变化时应提前天书面通知甲方,否则甲方有权拒绝接受变更后的产品。乙方承。

9、供应。货款的支付付款方式以转帐支票方式支付,乙方出具正式普通发票。第条乙方应提供的资料乙方向甲方提供营业执照副本复印峻许可证复印峻份。产品送到工地,应随货将与产品质量相关的有效质保书许可证等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件,则乙方向甲方赔偿不低于壹拾万元违约金。第条违约责任,乙方除无条件接受退货外,并承担给甲方造成的停窝工损失及工期延误损失。甲方由此发生的接受有关质监部门的处罚和切费用由乙方赔偿给甲方乙方未按甲方通知送货时间及时供货,由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失。

10、货款结算。乙方将电脑备齐后,运送并安装到指定地点,由甲方清点验收,验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在个月内将货款付给乙方。甲方的权利和义务甲方和乙方应充分协商,制定本合同约定的机器配臵。在配臵确定后,若有任何调整意向,应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金,则由甲方承担损失。甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利,并有对乙方的工作的监督权。甲方有按时交付货款的义务,如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失,由甲方承担责任。店铺采购的合同篇。供货价格基于双方认可的采购商品,甲方同意按乙方向甲方提供的份或。

11、所供产品在有效期内产生质量问题可无条件退换货,切费用由乙方承担。货款结算。乙方将电脑备齐后,运送并安装到指定地点,由甲方清点验收,验收完毕后将电脑交付给甲方。甲方需在个月内将货款付给乙方。甲方的权利和义务甲方和乙方应充分协商,制定本合同约定的机器配臵。在配臵确定后,若有任何调整意向,应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金,则由甲方承担损失。甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利,并有对乙方的工作的监督权。甲方有按时交付货款的义务,如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失,由甲方承担责任。店铺采购的合同篇。

12、权利和义务乙方保证按照配臵单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时,则应及时向甲方说明协商调整,如因乙方单方面问题而出现有品种数量规格质量不符合合同规定的,由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。乙方确保本协议中的安装维修工作的及时到位,并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。如果因为乙方的原因给甲方带来损失,全部责任由乙方承担。争议的解决本合同发生纠纷,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附则本合同的附件,作为合同正式文本,具有同等效力。合同执行日期自双方签字盖章日起。

参考资料：

[1]集资房交易合同（3篇)（第11页，发表于2023-09-10）

[2]联营销售合同（3篇）（第15页，发表于2023-09-10）

[3]卫浴洁具采购合同（4篇)（第14页，发表于2023-09-10）

[4]五金机电采购合同详细版（4篇）（第20页，发表于2023-09-10）

[5]商工会采购的合同（4篇）（第12页，发表于2023-09-10）

[6]地基施工合同（5篇）（第14页，发表于2023-09-10）

[7]生产销售合同（5篇)（第18页，发表于2023-09-10）

[8]采购五金材料购销合同（16篇)（第54页，发表于2023-09-10）

[9]不锈钢板材采购合同（5篇）（第13页，发表于2023-09-10）

[10]建设工程施工单价合同（18篇）（第348页，发表于2023-09-10）

[11]销售服装合同（4篇)（第8页，发表于2023-09-10）

[12]标准材料采购合同（15篇)（第60页，发表于2023-09-10）

[13]劳保采购合同（7篇）（第11页，发表于2023-09-10）

[14]专业版材料采购合同（15篇）（第50页，发表于2023-09-10）

[15]无锡市购房合同（3篇）（第11页，发表于2023-09-10）

[16]拦土墙施工合同（3篇）（第6页，发表于2023-09-10）

[17]钢筋工施工合同（9篇)（第35页，发表于2023-09-10）

[18]建筑合同（17篇)(1)（第71页，发表于2023-09-10）

[19]承包宾馆合同（8篇)（第27页，发表于2023-09-10）

[20]分期车辆代理转让合同（3篇）（第4页，发表于2023-09-10）