可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的方,有责任尽切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何方丧失继续履行协议的能力,则双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行,且遭遇不可抗力方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。第条勘察设计依据。交的基础资料。第条协议文件的优先次序构成本协议的文件可视为是能互相说明的,如果协议文件存在歧义或不致,则根据如下优先次序来判断文件。第条工程概况。特征。日期。内容与技术要求第条发包方向承包方提交的有关资料及文件第条工期本工程自年月日开工至年月日完工,工期为天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工完工或交付成果资料时,按本协议第十条规定执行。第条收费标准及支付方式计取或以预算包干中标价加签证实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方承包方另行议定。根据中华人民共和国知识产权法及有关法律法规的规定对甲方提供的所有资料内容负有保密的义务,未经甲方书面同意,并保证自单个项目签订之日起,不得将甲方的文件资料向任何第方披露使用。服务报酬及支付方式根据咨询服务协议书内容要求,甲方应支付乙方本项目咨询服务报酬为参照企业获得市省国家等政府部门或财政资金总额的。此咨询服务报酬以甲方所申报项目总投资额中项目前期费用不可预见费和企业自有资金进行支付,不能违反项目资金使用管理的相关规定。服务报酬按项目资金分批到账额计算,甲方在收到政府部门的补助资金后,天内次性向乙方支付。违约责任如果甲乙双方违反本协议的约定,给对方造成的实际损失应该予以赔偿。如果违约行为致使本协议无法继续履行,过错方应向对方赔偿因合同不能履行造成的切损失。协议期限本协议自签订之日起生效,待本项目申报成功服务费结清后自动失效。其他约定本协议若有与法律法规的规定相违背的条款,则以法律法规的规定为准。本协议履行若有争议,将呈递乙方所在地的人民法院进行裁决。本协议式两份,甲乙双方各执份。甲方乙方代表签字代表签字监理咨询服务简单协议书范本篇建设工程勘察设计协议作文来源周记作者工程协议范本时间工程名称工程地点协议编号勘察设计证书等级发包方法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱承包方法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱发包方委托承包方进行勘察设计任务。根据中华人民共和国协议法和建设工程勘察设计协议条例的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商致,就本工程勘察设计阶段的工作签订本协议,共同遵守。第条本协议签订依据中华人民共和国协议法中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定监理咨询服务简单协议书篇。发包方应按本协议规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费,每逾期支付天,应承担应支付金额千分之的逾期违约金,且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过天以上时,承包方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本协议项目停缓建,发包方均应支付应付的勘察设计费。发包方要求承包方比协议规定时间提前交付勘察设计文件时,须征得承包方同意,不得严重背离合理勘察设计周期,且发包方应支付赶工费。发包方应为承包方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给个承包方,也可以在保证整个建设项目完整性和统性的前提下,将设计业务按技术要求,分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时,必须选定其中个承包方做为主体承包方,负责对整个建设工程项目设计的总体协调。发包方在委托业务中不得收赂索取回扣或者其他好处。发包方不得指使承包方不按法律法规工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按协议约定支付勘察设计费。未经承包方许可,发包方不得擅自修改勘察设计文件,或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。应按照现行的标准规范规程和技术条例,进行工程测量工程地质水文地质等勘察工作,并按协议规定的进度质量提交勘察成果。勘察设计合理使用年限为年。负责对外商的勘察设计资料进行审查,负责该协议项目的勘察设计联络工作。承包方对勘察设计文件出现的遗漏或负责修改或补充。由于承包方勘察设计造成工程质量事故损失,承包方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向发包方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的。根据中华人民共和国知识产权法及有关法律法规的规定对甲方提供的所有资料内容负有保密的义务,未经甲方书面同意,并保证自单个项目签订之日起,不得将甲方的文件资料向任何第方披露使用。服务报酬及支付方式根据咨询服务协议书内容要求,甲方应支付乙方本项目咨询服务报酬为参照企业获得市省国家等政府部门或财政资金总额的。此咨询服务报酬以甲方所申报项目总投资额中项目前期费用不可预见费和企业自有资金进行支付,不能违反项目资金使用管理的相关规定。服务报酬按项目资金分批到账额计算,甲方在收到政府部门的补助资金后,天内次性向乙方支付。违约责任如果甲乙双方违反本协议的约定,给对方造成的实际损失应该予以赔偿。如果违约行为致使本协议无法继续履行,过错方应向对方赔偿因合同不能履行造成的切损失。协议期限本协议自签订之日起生效,待本项目申报成功服务费结清后自动失效。其他约定本协议若有与法律法规的规定相违背的条款,则以法律法规的规定为准。本协议履行若有争议,将呈递乙方所在地的人民法院进行裁决。本协议式两份,甲乙双方各执份。甲方乙方代表签字代表签字监理咨询服务简单协议书范本篇建设工程勘察设计协议作文来源周记作者工程协议范本时间工程名称工程地点协议编号勘察设计证书等级发包方法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱承包方法定住址法定代表人职务委托代理人身份证号码通讯地址邮政编码联系人电话传真帐号电子信箱发包方委托承包方进行勘察设计任务。根据中华人民共和国协议法和建设工程勘察设计协议条例的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察设计工作,经双方协商致,就本工程勘察设计阶段的工作签订本协议,共同遵守。第条本协议签订依据中华人民共和国协议法中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定监理咨询服务简单协议书篇。第条勘察设计依据。交的基础资料。第条协议文件的优先次序构成本协议的文件可视为是能互相说明的,如果协议文件存在歧义或不致,则根据如下优先次序来判断文件。第条工程概况。特征。日期。内容与技术要求第条发包方向承包方提交的有关资料及文件第条工期本工程自年月日开工至年月日完工,工期为天。由于发包方或承包方的原因,未能按期开工完工或交付成果资料时,按本协议第十条规定执行。第条收费标准及支付方式计取或以预算包干中标价加签证实际完成工作量结算等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包方承包方另行议定。第十条材料设备供应承包方应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包方承包方代表共同验收认可,如与勘察设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包方承包方代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停窝工的,原因是承包方的,则责任自负原因是发包方的,则应向承包方支付停窝工费。,须经发包方代表批准方可使用,增减的费用由发包方承包方商定。第十条报告成果文件检查验收报告成果文件进行检查验收。成果文件后天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包方已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包方的报告成果文件。,由承包方自检后,书面通知发包方检查发包方接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包方承包方签字后方能进行下道工序检验不合格,承包方在限定时间内修补后重新检验,直至合格若发包方接通知后小时内仍未能到现场检验,承包方可以顺延工程工期,发包方应赔偿停窝工的损失。,承包方向发包方提交治理工程的原始记录竣工图及报告成果文件发包方应在天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包方应采取有效补救措施。,发包方提前使用和擅自动用,由此发生的质量安全问题,由发包方承担责任,并以发包方开始使用日期为完工日期。,自验收之日起天内,承包方向发包方移交完毕,如发包方不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包方承担,如承包方不能按时交付,应按逾期完工处理,发包方不得因此而拒付工程款。第十条奖励在合理的工程投资控制数内,由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取奖励承包方。第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何方均不得对对方的资料及文件擅自修改复制或向第人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限年。第十条不可抗力而未能履行其在本协议下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。件的发生通知另方,并在该不可抗力事件发生后日内向另方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的