议和联络会议,对关键的新的施工工艺进行指导施工,对些关键部位,作出相应的现场检查落实设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题,及时作出处理并参加重要部位的隐蔽工程的验收各阶段工程的竣工验收及总体验收等工作,务求达到设计的质量要求和符合国家有关的质量标准。设计人应按工程需要及发包人要求参与工程质量验收,负责本工程设计联络工作。工队伍的技术水平提出意见。设计人不得将本项目转包未经发包人书面同意,不得将本项目分包给其它单位或完成。设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格型号性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料专用设备工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂供应商。设计人提供的系统配置清单产品应有至少个或以上的同档次品牌可供选择工程开工后,如发包人需要,则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题,到施工现场人数视工程进度而定,所发生费用均由设计人支付。工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项规划批准文件号资金来源工程承包范围承包范围合同工期工期总日历天数天。从年月日开始施工,至年月日竣工完成。质量标准工程质量标准合同价款合同总价小写元。大写元。组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。本合同第部分通用条款第款。本合同第部分专用条款第条。词语含义本中有关词语含义与本合同第部分通用条款中赋予它们的定义相同。承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。第条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。第条保修本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过协商调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第条约定第条附则本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。本合同正本两份,双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件资料甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人授权代表签字授权代表签字单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日建筑施工合同范本发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,发包人承包人就下列建设工程施工有关事项达成致意见,订立本合同。建筑施工合同范本材料。上述设计文件的提交地点为。合同外设计文件的加晒复印和制作按实际量结合下表单价计算收费。文件套,图形应为由绘制的。图幅。对于大面积楼层如地下室底板顶板,层结构图可以多张图表示,图纸划分应与现场施工段划分致。有效出图日期,并与施工图图签内的出图日期吻合。,应在图签的图号栏内添加修改版号如修,并同时修改图纸目录内的图号栏,目录的图纸版号应与施工图严格吻合。第条设计费及支付进度包括方案设计初步设计施工图设计施工现场配合及竣工验收配合等采用以下第种方式计算,设计单价为。上述设计单价为固定单价,已包含设计费人工费发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明详见发包人就本次项目招标补充文件内容及咨询费用直接费间接费利润税金不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的切费用,本合同履行期间,无论物价如何上涨,设计单价均不作任何调整。设计面积按实结算,由甲方根据审定。,固定总价已包含设计费人工费发包人向设计人就本次项下设计有关工作的说明详见发包人就本次项目招标补充文件内容及咨询费用直接费间接费利润税金不可预见费等设计人为完成本合同项下的设计工作所需的切费用,本合同履行期间,无论物价如何上涨,总价均不作任何调整。第条工程停建或缓建由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第条奖励和违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工窝工所造成的损失。每停工或窝工天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期天,按付款额的支付违约金。第条保修本合同保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第条争议或纠纷处理本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人不愿意通过协商调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第条约定第条附则本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。本合同正本两份,双方各执份。副本份,甲方执份,乙方执份。本合同履行完成后自动终止。附件资料甲方盖章乙方盖章法定代表人法定代表人授权代表签字授权代表签字单位地址单位地址电话电话传真传真开户银行开户银行户名户名帐号帐号年月日年月日建筑施工合同范本发包人全称承包人全称依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,发包人承包人就下列建设工程施工有关事项达成致意见,订立本合同。建筑施工合同范本材料。工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项规划批准文件号资金来源工程承包范围承包范围合同工期工期总日历天数天。从年月日开始施工,至年月日竣工完成。质量标准工程质量标准合同价款合同总价小写元。大写元。组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。本合同第部分通用条款第款。本合同第部分专用条款第条。词语含义本中有关词语含义与本合同第部分通用条款中赋予它们的定义相同。承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。设计人应确保在接到发包人及监理工程师的书面通知后,在十小时内派出有关专业人员到达施工现场处理有关设计问题,并提出具体有效的解决方案。设计人应在本项目工程施工阶段,派出设计代表参加有关设计问题的专业会议和联络会议,对关键的新的施工工艺进行指导施工,对些关键部位,作出相应的现场检查落实设计人应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明,解决施工过程中所遇到的有关设计问题,及时作出处理并参加重要部位的隐蔽工程的验收各阶段工程的竣工验收及总体验收等工作,务求达到设计的质量要求和符合国家有关的质量标准。设计人应按工程需要及发包人要求参与工程质量验收,负责本工程设计联络工作。工队伍的技术水平提出意见。设计人不得将本项目转包未经发包人书面同意,不得将本项目分包给其它单位或完成。设计人在设计文件中选用的材料和设备,应当注明规格型号性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的材料专用设备工艺生产线等外,设计人不得指定生产厂供应商。设计人提供的系统配置清单产品应有至少个或以上的同档次品牌可供选择工程开工后,如发包人需要,则设计人应派人到施工现场进行配合与解决有关问题,到施工现场人数视工程进度而定,所发生费用均由设计人支付。设计人责任及义务设计人应按国家技术规范标准规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计并对其正确性及时性经济性优化性负责,设计人提交的设计文件,应当符合国家规定的设计深度要求。设计人采用的主要技术标准是国家相关规范及行业标准。设计合理使用年限为年。设计人按本合同第条规定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对设计资料的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,在发包人约定的时间,负责向发包人及施工单位进行设计交底图纸会审处理有关设计问题和参加竣工验收。因设计人的,导致设计图纸及资料需进行更改时,设计人应当及时更改,不得据以要求发包人增加费用,且提交图纸的日期不顺延。设计人应提供设计组成员名单及详细情况介绍给发包人,甲乙双方就设计人参与本项目的项目组成员达成致后,设计人设计组成员名单及详细情况介绍作为本合同附件详见附件,发包人有权根据各设计人主要负责人具体工作表现提出增加更换要求,设计人应予以增加更换,不得要求发包人额外增加任何费用,设计人在未事先征得发包人同意时,不得随意更换或减少项目组设计成员。设计人对发包人提交的资料文件发现有误的应及时书面通知发包人改正。对发包人提供的资料文件,设计人应妥善保管。设计人应按协议约定和国家的有关规定配合本项目的招投标工作。在设计图纸会审时,负责向发包人及施工单位进行设计技术交底,并协调和解决施工部门及其它部门如发包人监理部门质监部门等对施工图所提出的有关设计问题。未经发包人同意,设计人擅自减少或更换已经发包人确认的项目成员详见附件,发包人有权解除合同,设计人应退还发包人全部的已付款并向发包人支付合同总价的违约金并赔偿发包人的切损失。设计人基于本合同的规定应向发包人支付的违约金及赔偿,发包人有权直接从未付给设计人的款项中抵扣,若不足以抵扣的,设计人应在发包人通知之日起天内向发包人付清。未经发包人书面同意,设计人不得将本合同转包或分包,否则,设计人