份全部农民工工资付清证明书。质量与验收本工程质量必须达到国家质量评定合格标准。甲乙双方应及时办理隐蔽工程验收手续和中间工程检查验收手续。乙方应及时向甲方提出验收申报,甲方应在小时内组织有关单位参加验收,如甲方不按时组织隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延,施工中的安全事故由乙方全部负责。付款方式本工程按月进度付款,甲方每月按乙方月完成工程量的支付给乙方,直至竣工。乙方在每月的日之前将当月完成的工程量向甲方申报,甲方在日内审核完毕并支付工程进度款给乙方。工程全部竣工甲方按乙方实际完成工程总量的支付工程款。工程竣工验收合格并结算后日内付到工程总价款的,留的保修金。保修金返还执行海南省建设工程施工合同的通用条款。竣工验收与结算工程竣工乙方就所施工的单位工程应及时向甲方送交的竣工验收报告,甲方代表收到竣工验收报告后天内组织有关部门验收,并在验收后天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后天内无正当理由不组织验收,或验收后天内不予批准且不能提出修改意见,视为竣工验收已被批准,即可办理结算手续。工程价款的结算。工程验收合格后乙方应在天内向甲方提交工程结算书,并将有关工程竣工验收合格的资料,城建档案管理要求乙方提供的全部资料及农民工工资付清证明书移交给甲方。甲方在接到上述材料天内审核完毕或提出审核意见。双方意见达成致后天内甲方向乙方支付工程款。乙方在收到工程款后天内将工程交付给甲方。若甲方收到结算书后天内未提出审核意见,即视同工程结算已经批准,甲方应予支付工程款。甲方不能在约定的时间内支付工程款,乙方有权留臵部分或全部工程,并予以保护,由甲方承担保护费用,直至甲方付清工程款和保护费用为止。十约定事项甲方如不能按合同规定支付结算工程款,甲方可延期个月支付,但甲方必须按同期银行贷款利率的双倍计息给乙方,否则乙方有权根据甲方所欠款项将本项目未售房屋按成本冲抵工程款实际抵押房屋成本应为乙方施工范围的土建安装装饰工程的费用平均值,作为冲抵房屋的单价。十材料供应的约定本工程乙方所采购的材料必须向甲方提供相关合格证作为依据。如甲方或监理方发现材料质量或规格不符合要求,乙方必须停止使用并更换符合质量和规格要求的材料。乙方提供的材料必须是正规厂家生产,相关手续必须齐全,报甲方和监理方审核并同意后方可使用。在施工过程中,甲方不得以任何理由借口强迫乙方使用甲方指定的材料,干扰乙方正常施工。但屋面外观材料品牌的选择必须经过甲方的认可。十违约责任甲方不能及时给出必要的指令确认批准,不按合同支付工程款及其他使合同无法履行的行为,造成乙方停工,应按乙方现场人数及实际停工天数每人每天元支付误工费,现场施工设备和材料租赁费用按乙方需支付价格按实补偿支付给乙方,并按所欠工程款总额每天千分之的标准支付违约金,直至付清为止,工期顺延。如因甲方原因导致中途停工超过个月的,视为甲方违约,乙方有权终止本合同,甲方必须在个月内付清乙方所有工程款。乙方不按规范施工,至使质量达不到设计的要求,甲方有权要求其返工直至合格为止,工期不得顺延。因乙方的原因不能按合同工期竣工,按延期的实际天数每天元支付违约金。十本协议未约定的参照海南省建设工程施工合同的通用条款执行,本协议与海南省建设工程施工合同的条款有异议的部分以本协议为准。十其他约定本工程甲方所分包工程,乙方需计取分包方管理配合费用乙方按分包方的决算总价收取,但分包方应承担本分包工程所需的水电费用和乙方方提供的现场仓库人员宿舍费用。其他未约定的条款和结算依据,均按国家政策性文件执行。施工期间双方各自承担应缴纳的政策性文件规定的相关费用,乙方所承担缴纳的政策性规定费用,由甲方代为缴纳,在本工程决算后相应扣回。十本协议式份,双方各执份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。甲方海南鑫盛房地产开发有限公司乙方海南中水龙建设工程有限公司法人代表法人代表项目负责人项目负责人年月日年月日建设工程总承包合同范本篇建设工程是人类有组织有目的大规模的经济活动。建设工程总承包合同怎么写呢以下是小编整理的建设工程总承包合同,欢迎参考阅读。建设工程总承包合同范文发包人全称大铭毅房地产开发有限公司承包人全称大金宏建设集团有限公司经双方协商达成致,铭毅房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建装饰电气给排水采暖消防燃气机电安装景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。结算方式如下本工程结算执行辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为。如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息计算。本框架协议式份,自双方签订之日起生效,双方各执份。发包人公章住所法定代表人委托代表人电话传真日期年月承包人公章住所法定代表人委托代表人电话传真年月日期建设工程总承包合同范文发包人全称承包人全称工程有限责任公司依照民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商致,订立本合同。工程概况工程名称工程地点工程内容全部土建,水电安装详见施工图纸群体工程应附承包人承揽工程项目览表附件工程立项批准文号资金来源工程承包范围承包范围资质范围内的全部图纸内容合同工期开工日期暂定xx年月日竣工日期xx年x月日合同工期总日历天数天质量标准工程质量标准合格金额大写暂定捌仟柒佰万元正人民币,万元组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。工程款的支付工程完工后,甲方在内向乙方支付工程预算价的在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的,工程保修金留结算总价的,自工程验收之日起满年后如无质量问题天内全额返还,保修金不计利息。十违约责任违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。十安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。十争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。十其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同式份,甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。甲方公章乙方公章年月日年月日建设工程总承包合同范本篇发包人全称承包人全称工程有限责任公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商致,订立本合同。工程概况工程名称工程地点工程内容全部土建,水电安装详见施工图纸群体工程应附承包人承揽工程项目览表附件工程立项批准文号资金来源工程承包范围承包范围资质范围内的全部图纸内容合同工期开工日期暂定xx年月日竣工日期xx年月日合同工期总日历天数天质量标准工程质量标准合格金额大写暂定捌仟柒佰万元正人民币,万元组成合同的文件组成本合同的文件包括本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本协议书中有关词语含义与本合同第部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定双方签字盖章并经备案后生效后生效。发包人公章承包人公章住所住所法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号邮政编码邮政编码合同管理办公室鉴证机关公章公章经办人经办人年月日年月日建设工程总承包合同范本篇甲方建房主人乙方承包方根据建筑法经济合同及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿公平合理互惠互利的原则下,经过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范私人住宅工程中双方的民事行为,为保持保持保量安全顺利进行施工,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。建筑工程概况私人住宅建房工程是民用住宅建筑,本工程设计砖混合结构,层幢住房建筑。建筑面积以实际面积为准,每平方米元人民币计算造价工费以每层实际面积计算。建筑工程设计要求本工程为本地砖混合结构住宅,建筑以住宅前大公路面为水平面,高出公路面米建成级台阶。从开地基墙足开始至建造工程全完工,按本地贯例打地基足再筑填土部分,填土部分用石砖砌墙,内外批水泥灰,后方可填土,回土由甲负责。本建筑住宅属全装修,外墙全贴瓷砖,厨房卫生间内全贴瓷砖至顶板层,层大厅正付墙全贴瓷砖屋子顶板层,其他房内只贴瓷砖米高,每层地板全贴本建筑住宅周有角柱,柱共支,基础圈梁压顶圈梁带板钢筋排面应按图纸要求,凡隐蔽工程甲乙双方要严格执行验收检查制度,当每层压顶板的钢筋布完完,甲乙双方经过检查验收后方可进行下步工程施工。房内贴瓷砖完,批挡好后由甲方负责油墙溱施工,做好高优质的级化粪池,栏杆化粪池不计建筑面积。层阳台瓷砖装修内外,层顶层栏杆装修外不装内,装修栏杆阳台参照图纸及黄流边防派出所私人层楼房。每层要保质保量,打好保护层,以工程设计常规为准。层顶部露天面部分打好保护层方可建造防热层,筑好空缺部份围墙批档好。材料部分甲方负责供给水泥沙石子钢筋瓷砖油漆红砖铁钉铁丝,其余切乙方负责,如梁板顶木顶板各种木板各种木板架木加力木大水桶铁铲锄头等等。承包施工要求本工程施工前,甲方必须保证通电通水通路与周边邻居如因地界等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式以包工不包料为主,面积单价次性包死,在工程建设过程中,市场经济发生变化也必须遵守合同约定价格。为了百年大计,质量第,安全第,必须严格按图纸设计施工,甲乙双方不得任意修改图纸设计,如要修改图纸必经双方协商同意方可施工,