1、范标准进行。工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第条设计变更甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第条竣工结算与保修工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按。

2、名地址地址电话电话传真传真日期年月日日期年月日点式玻璃幕墙施工合同篇建设单位施工单位日期施工合同书建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方甲乙双方经平等协商,本着互相合作紧密配合分工负责的原则,就城市碧园公寓BC栋玻璃幕墙工程达成以下条款,以便共同遵守。第条工程范围造价数量单价总价工程范围城市碧园公寓BC栋建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙透明玻璃隐框幕墙等的设计供料加工安装竣工验收资料等。其中MCMCMCMQCMQCaMQCMQCMQCMQCMQC为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。工程单价详见后附报价书之报价明细表工程数量及总价合计详见后附报价书之工程报价总表此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更工程洽商材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。本报价中包括玻璃幕墙性。

3、完整的竣工验收资料,保证验收通过,如因乙方资料或其他原因,致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方承担。第条工期开工日期甲方提前天以书面形式通知乙方。施工总工期B栋天,C栋天,合同签订之日开始计算,满足现场施工脚手架落架的要求。工期顺延以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;由于设计变更工程量变化,引起施工程序和内容变化;周内非乙方原因停水停电造成停工累计超过小时;由于战争动乱空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸火灾水灾大雨暴雨地震等;甲方不按合同规定支付工程款;其它非乙方原因的停工;以上情况发生后天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。第条工程质量工程质量等级确保工程质量达到国家规定的合格标准,争创优良工程。工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规。

4、要修改,乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工,但甲方不补偿修改任何费用。包清工单价每平方米此价到结算时单价不变,面积大约为㎡,结算时按实际工程量结算。付款方式根据每月完成的工程量支付款项,工程完工后支付总工程量,验收合格后支付总工程量,余款个月后全部付清。工程进度根据土建单位进度要求施工。质量要求乙方必须按照图纸施工,如有变更由甲方确定认可后进行施工,不得尚自更改,后果切自付。乙方要作到成品保卫,如造成损失乙方应承担赔偿责任。安全责任乙方在工程期间要遵守工程建设安全,生产有关管理规定并严格按安全标准组织施工,随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督,施工期间要采起必要的安全防护措施,乙方在施工期间安全责任全部由乙方自己承担负责。以上合同壹式份,甲乙双方各执份,签字后立即生效,并作为今后双方守信为凭。甲方盖章乙方盖章甲方代表签名乙方代表签。

5、按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。乙方责任对幕墙进行设计,经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用,保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,承担因设计质量问题引起的切后果,并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的切后果;编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。提供。

6、国家规定的保修条款执行。第条工程停建或缓建因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停缓建协议。工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料设备器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条其它所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的切经济损失。本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其。

7、检测费。第条工程用料玻璃幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及mm透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。铝合金型材均选用佛山金固铝业有限公司产的T铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足AA级要求,按乙方提供的样品确认。硅酮结构胶及密封胶选用郑州中原胶厂产的MF硅酮结构胶及MF硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。幕墙开启配件国产优质字执手。钢件国产优质Qb钢型材。第条付款方式铝合金型材钢件进场后日内,甲方付给乙方合同总价的作为第次工程进度款;铝合金型材钢件安装基本完成日内,甲方付给乙方合同总价的;玻璃安装基本完成日内,甲方付给乙方合同总价的;幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的;验收合格后十日内,甲方付到结算总价的给乙方,剩余从验收之日起年保修期满后,日内次性付清。甲方如不按协议条。

8、全防护设施垂直运输加工场地仓库办公室工人宿舍及食堂等及税金,承包方不承担除直接费以外的任何费用。本工程按设计图纸预算总工程造价暂定元。结算按实际外露展开面积计算。第条施工准备发包方电脚手架吊篮现场安全防护设施垂直运输加工场地仓库办公室工人宿舍及食堂等生产生活条件;费用由发包方承担。承包方;,施工总进度计划。第条工程期限根据工期和实际工程需要,商定工程总工期为天,自年月日开工至年月日竣工验收。开工前天,承包方向发包方发出开工通知书。如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延,不能提供施工场地水电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;停水小时以上或连续间歇性停水停电天以上每次连续小时以上,影响正常施工;;;。非乙方原因造成乙方停工,甲方根据停工原因停工时间长短停工损失大小,给乙方定的经济补偿。第条工程质量本工程质量经双方研究要。

9、款支付款项,乙方在约定时间天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的切经济损失和违约责任。第条甲乙双方责任甲方责任提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各套及有关设计变更资料;办理施工许可证;在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;组织有关单位与乙方的协调会;组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;注甲方不。

10、结算,如有设计变更工程洽商材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。本报价中包括玻璃幕墙性检测费。第条工程用料玻璃幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及mm透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。铝合金型材均选用佛山金固铝业有限公司产的T铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足AA级要求,按乙方提供的样品确认。硅酮结构胶及密封胶选用郑州中原胶厂产的MF硅酮结构胶及MF硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。第条工程项目工程名称日中天科研孵化基地总部大厦工程地点石家庄市天山南大街号承包方式清包工承包单价玻璃幕墙铝单板面积约m单价元m开启扇内外框玻璃副框加工合片,由甲方负责。现场签工人工时元天。合价约元,大写壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费,不包括总包管理费配合费水电脚手架吊篮现场安。

11、求达到合格承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。承包方在施工过程中必须遵守下列规定设备构配件半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;验收签章后如超过发包方收到承包方隐蔽工程报告小时未进行评定,则视为合格,方可进行下道工序;,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。工程龙骨完工时,应会同发包方监理公司等有关单位进行结构中间验收;,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位质量监督站发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工之日算起。第条工程价款的支付与结算工程价款的支付按每月的进度付当月完成工作量的的。

12、他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。本合同正本式两份,双方各执份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方乙方法人代表法人代表银行账号银行账号电话电话传真传真点式玻璃幕墙施工合同篇建设单位以下简称甲方施工单位以下简称乙方甲乙双方经平等协商,本着互相合作紧密配合分工负责的原则,就城市碧园公寓BC栋玻璃幕墙工程达成以下条款,以便共同遵守。第条工程范围造价数量单价总价工程范围城市碧园公寓BC栋建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙透明玻璃隐框幕墙等的设计供料加工安装竣工验收资料等。其中MCMCMCMQCMQCaMQCMQCMQCMQCMQC为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。工程单价详见后附报价书之报价明细表工程数量及总价合计详见后附报价书之工程报价总表此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积。

参考资料：

[1]典当抵押合同（3篇）（第16页，发表于2023-10-19）

[2]第三方劳务合同（18篇）（第54页，发表于2023-10-19）

[3]第三方合同（25篇）（第66页，发表于2023-10-19）

[4]第三方反担保合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-19）

[5]第九章买卖合同（3篇）（第5页，发表于2023-10-19）

[6]第二房东租赁合同（22篇）（第75页，发表于2023-10-19）

[7]地租赁简单合同（20篇）（第83页，发表于2023-10-19）

[8]地租赁合同（21篇）（第81页，发表于2023-10-19）

[9]地砖购销合同（18篇）（第57页，发表于2023-10-19）

[10]地域商品买卖合同（20篇）（第71页，发表于2023-10-19）

[11]地下停车位租赁合同（21篇）（第47页，发表于2023-10-19）

[12]地下车位转让合同（20篇）（第65页，发表于2023-10-19）

[13]地上停车位租赁合同（22篇）（第59页，发表于2023-10-19）

[14]地上停车位租赁合同（21篇）（第61页，发表于2023-10-19）

[15]地区委托合同书样本（3篇）（第12页，发表于2023-10-19）

[16]地区门面租赁合同（25篇）（第99页，发表于2023-10-19）

[17]地坪施工合同（21篇）（第108页，发表于2023-10-19）

[18]地暖施工合同（21篇）（第74页，发表于2023-10-19）

[19]地暖施工合同（17篇）（第61页，发表于2023-10-19）

[20]地面硬化施工合同（8篇）（第27页，发表于2023-10-19）