1、“.....发生延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成的乙方损失。经乙方检验通过之后发现有与览表的规格质量等级不符的设备经试车后情况,甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出,并相应顺延工期。第十条乙方采购材料设备乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货小时前通知甲方代表验收。违约责任对乙方采购材料设备与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备设备经试车后不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。乙方需使用代用材料时,须经甲方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。第十条设计变更施工中甲方对原设计进行变更,经批准后,应在变更前天重大设计变更前天向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失......”。

2、“.....延误的工期相应顺延。施工中乙方对原设计提出的变更要求,经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计,否则,因变更导致的经济损失,由乙方承担,工期不予顺延。第十条确定变更价款根据工程承包方式及本协议条款第条发生的设计变更并按第条中确定的工程款进度款支付方式支付工程变更价款乙方收到变更通知后天内重大变更天内提出变更价款报告的完整资料。甲方收到变更价款报告之日起天内重大变更天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起天自行生效,由此延误的工期相应顺延。双方对变更价款不能达成致意见时,按第条约定的办法解决。第十条竣工验收工程具备竣工验收条件,乙方按国家和本市工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第条约定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收群体工程以单位工程为准,并在验收后天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用......”。

3、“.....或验收后天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。甲乙双方办理工程竣工验收手续后,甲方于日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定,取得建设工程质量合格证书。经核定工程质量不合格时,应予返修重新进行核定,竣工日期相应顺延。第十条竣工结算甲乙双方办理工程竣工验收手续后,应按照施工合同签订的承包方式,及约定的工程价款变更方式,由双方进行工程竣工结算群体工程以单位工程为准乙方在竣工工程验收后天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自签收竣工结算报告资料之日起天内提出审核意见并予以签认,取得建设工程质量合格证书后拨付工程尾款。乙方收到工程结算尾款后天内将竣工工程交付甲方......”。

4、“.....乙方可留臵部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方承担保护费用。该工程视同进入工程保修期。甲方无正当理由收到竣工结算报告后天内不办理结算,从第天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款额的利息,并承担违约责任。由于乙方不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程款不能及时结算时,应承担违约责任;在取得建设工程质量合格证书后天内将竣工工程交付甲方使用,并承担工程保修责任。第十条保修乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施,乙方在收到工程竣工结算尾款后,将工程交付甲方的同时,与甲方签订工程保修合同群体工程以单位工程为准,并向甲方交付保修抵押金或在结算工程尾款时抵扣第十条争议甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列种方式解决第种争议解决方式向仲裁委员会申请仲裁;第种争议解决方式向人民法院起诉。双方约定按第种争议解决方式解决。第十条违约甲方代表不能及时给出必要指令确认批准......”。

5、“.....应承担违约责任包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等,相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除全部合同,应提前天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。第十条索赔甲方未能按合同约定履行自己的各项义务支付各种费用顺延工期赔偿损失,乙方可以书面形式按以下规定向甲方索赔,且有索赔事件发生时的有关证据;天内,向甲方发出要求索赔的通知;天内给予批准,或要求乙方进步补充索赔理由和证据,甲方在天内未予答复,应视为该项索赔已经批准......”。

6、“.....采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。电梯施工合同篇电梯施工合同篇出租方以下简称甲方承租方以下简称乙方担保方以下简称丙方因乙方承建工程,需要租用甲方塔式起重机下称塔机台详见附件设备清单,标准节节,根据中华人民共和国合同法,经双方协商,特订立租赁合同,以便双方共同遵守。塔机使用地点。租用期限租用期限暂定个月,自年月日开始到年月日止。乙方可于租用期限起始日期前日向甲方提取塔机,该日不计租,供乙方安装塔机及检测和办理告知备案等手续。租用期限届满,乙方应负责将塔机完好交回甲方处,租金计至甲方收到塔机为止。对缺损的零部件按设备清单中所列价格赔偿。如乙方需延长租用期限必须征得甲方书面同意,否则逾期未还期间的租金按本合同约定标准的两倍计算。塔机租金和付款方式。塔机进出场运输费吊车费装拆人工费升降标准节检测费保险费设备维修保养及更换配件等切费用由乙方承担。塔机每月租金为元台,租赁塔机的押金为元台......”。

7、“.....说明书和备案证的押金为元套。租期不足个月的,租金按个月计算,租期超过天的按实际天数计算每月按天计算。收款以甲方开具的收款收据为准。乙方应于次月日前付清当月租金,逾期应每日按未付金额的比例向甲方支付违约金,且甲方有权停机拆机,停机期间租金照计算。若乙方逾期支付租金超过周,甲方有权终止本合同,收回租赁物,乙方已交押金作为违约金,不予退还。租赁物的拆卸及退场等相关费用由乙方承担,由此造成的切经济损失含工程停工由乙方负责。任何情况下,乙方不能因工程款不到位或其他原因而拒付或迟付租金,也不能将押金转换为租金。租赁关系终止时,甲方收取的押金,在乙方履行完本合同项下全部义务后无息退还。塔机停机拆除,乙方必须以书面形式提前十天通知甲方,以便甲方准备场地存放,乙方必须向甲方提供设备使用登记表及安装拆卸告知表和备案登记牌及安装检测报告等资料,同时结清所有的租金欠款。双方责任甲方的权利与义务提供塔机基础图塔吊腿使用说明书及相关资料的复印件。如发现乙方有违规操作现象......”。

8、“.....甲方有权终止合同,由此造成的切经济损失含工程停工由乙方负责。乙方的权利与义务负责提供塔机报检的相关资料,并做好当地安监部门备案手续等工作。在使用期间对操作工进行安全级教育和技术交底等管理,办理相关人员的人身意外等保险;指定专人操作及指挥调度;不得违规使用。按合同约定的时间向甲方支付款项,在合同约定的地点使用塔机。在退还时应保证塔机的设备及配件的完整和能够正常使用。在租赁期间设备的所有安全使用负全部责任。做好场地准备,保证路通电通机械安装操作所需要的工作面。路基及设备基础压实,地耐力要符合机械设备安装要求,离塔机米以外设臵电箱,保证机闸保,电源应保证伏及千瓦的工作要求。乙方负责在塔吊拆除后天内,完整无损取出塔吊腿并交回甲方处,否则押金作为赔偿整套塔吊腿的损失。若工程停工,停工期间乙方仍应支付租金。如需提前终止租赁,乙方应补偿甲方损失费贰万元整。租用期间乙方不得损坏拆除或出现缺少设备配件和代用非原厂配件或伪劣产品覆盖装在塔机上的构件,因乙方或第者原因造成塔机的损坏......”。

9、“.....并负相应的责任。如出现安全事故,乙方应立即相关主管部门报告,由此造成的切经济损失含工程停工由乙方负责。乙方授权甲方在任意时间进入塔机安装地点,对塔机进行检查。若因乙方违约,甲方决定终止本合同,乙方应于甲方的终止合同通知书到达乙方联系地址后日内,将本合同项下的租赁物如数完好地交与甲方,否则甲方有权没收押金,且从第日起乙方应双倍向甲方支付租金;如乙方超过日未将租赁物归还甲方,甲方有权要求乙方按设备清单所列金额向甲方支付租赁物价款,甲方收到租赁物价款后,租赁物所有权归乙方。十乙方联系地址丙方联系地址十丙方为乙方在本合同项下的义务承担连带担保责任。十乙方指定电话,身份证号码代表乙方履行本合同,进出场数量清点验收及清单签收和核对结算单签字等。丙方指定电话,身份证号码代表丙方履行本合同。十本合同相关的争议,双方方应协商解决,如协商不成,由合同签订地法院裁决。十本合同式叁份,叁方各执壹份,各方签字盖章后生效。甲方乙方担保方电梯施工合同篇甲方乙方甲方因承建工程需要......”。