业等级按有关规定执行。第十条甲方权利派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计施工技术经济等事宜办理相应手续。第十条乙方权利按承包工程设计图纸或甲方具体技术使用要求组织施工。乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。,施工中发生切安全事故所引起的损失均由乙方自负。第十条竣工验收与结算工程竣工后甲方按国家有关施工规范质量检评标准设计图纸和甲方具体技术使用要求及实完工程量进行验收。验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。甲方不能及时给出必要指令确认批准,不按合同约定履行自己的各项义务支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,工期相应顺延;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,甲方可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除全部合同,应提前天通知违约方,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。十不可抗力及合同争议的处理,如战争,火灾,台风洪水,地震或其他双方共认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本合同的执行,则本合同执行相应顺延,顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。在不可抗力出现天内,受影响的方应提供份有权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至另方以便其检验和确认。,并通过挂号信通知另方不可抗力已终结或排除。天,双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。,均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决的争端,双方均有权向签约地管辖权的人民法院提起诉讼。,双方应继续执行本合同的其余部分。第部分工程质量保修书为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲方乙方协商致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容质量保修范围包括本合同涉及的所有工程和双方约定的其他工程。具体质量保修内容双方约定如下质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工综合验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下土建工程保质期为壹年,从工程验收通过之日算起。质量保修责任,乙方应在接到修理通知之日后天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。如电路故障等,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。,乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。质量保修金的支付本工程双方约定乙方向甲方支付工程质量保修金金额为工程价款的。质量保修金银行利率为不计息。质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。第部分合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同壹式陆份,甲乙双方各执叁份,双方签字盖章后生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日。基础设施施工合同（3篇）。,应及时报告甲方,所造成的损失由乙方自行承担,如此造成的工期延误,工期不予顺延。,保障施工期间施工现场及施工人员安全,乙方向甲方承诺对安全施工承担全部责任。乙方开工前将施工人员名单身份证复印件统报甲方备案。甲方在施工过程中必须遵守下列规定甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;办理土地征用拆迁补偿平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;将施工所需水电电讯线路从施工场地外部接至施工现场,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;办理施工许可证及其他施工所需证件批件和临时用地停水停电中断道路交通爆破作业等的申请批准手续;确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木的保护工作承担有关费用;十工期延误因以下原因造成工期延误,工期相应顺延发包人未能按约定提供图纸及开工条件;发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;工程师未按合同约定提供所需指令批准等,致使施工不能正常进行;设计变更和工程量增加;周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时;不可抗力;十违约责任和违约的处理乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。合同签订后,不经双方协商同意,任何方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。质量要求合格。如验收不合格,乙方必须在甲方指定期限内无条件整改,工期不予顺延。乙方必须按合同规定的工期要求按期完成,延迟完工的,乙方应按迟延完工天数向甲方支付每日百元的违约金;迟延超过天的,甲方有权单方解除施工合同,并要求乙方赔偿由此遭受的全部损失包括直接损失和间接损失。双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。停水停气及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。工程验收作法说明施工,验收规范按照国家质量评定验收标准。,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方应提前天通知甲方,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。,甲方应在天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十材料供应设备须严格按照国家有关价格条例规定,且均应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方提供的材料设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。,应及时报告甲方,所造成的损失由乙方自行承担,如此造成的工期延误,工期不予顺延。,保障施工期间施工现场及施工人员安全,乙方向甲方承诺对安全施工承担全部责任。乙方开工前将施工人员名单身份证复印件统报甲方备案。甲方在施工过程中必须遵守下列规定甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;办理土地征用拆迁补偿平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;将施工所需水电电讯线路从施工场地外部接至施工现场,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;办理施工许可证及其他施工所需证件批件和临时用地停水停电中断道路交通爆破作业等的申请批准手续;确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物构筑物包括文物保护建筑古树名木的保护工作承担有关费用;十工期延误因以下原因造成工期延误,工期相应顺延发包人未能按约定提供图纸及开工条件;发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;工程师未按合同约定提供所需指令批准等,致使施工不能正常进行;设计变更和工程量增加;周内非承包人原因停水停电停气造成停工累计超过小时;不可抗力;十违约责任和违约的处理乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。合同签订后,不经双方协商同意,任何方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。质量要求合格。如验收不合格,乙方必须在甲方指定期限内无条件整改,工期不予顺延。乙方必须按合同规定的工期要求按期完成,延迟完工的,乙方应按迟延完工天数向甲方支付每日百元的违约金;迟延超过天的,甲方有权单方解除施工合同,并要求乙方赔偿由此遭受的全部损失包括直接损失和间接损失。双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。甲方不能及时给出必要指令确认批准,不按合同约定履行自己的各项义务支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,工期相应顺延;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,甲方可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止,或因方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因方违约使合同不能履行,另方欲中止或解除全部合同,应提前天通知违约方,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。十不可抗力及合同争议的处理,如战争,火灾,台风洪水,地震或其他双方共认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本合同的执行,则本合同执行相应顺延,顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。在不可抗力出现天内,受影响的方应提供份有权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至另方以便其检验和确认。,并通过挂号信通知另方不可抗力已终结或排除。天,双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。,均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决的争端,双方均有权向签约地管辖权的人民法院提起诉讼。,双方应继续执行本合同的其余部分。第部分工程质量保修书为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲方乙方协商致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容质量保修范围包括本合同涉及的所有工程和双方约定的其他工程。具体质量保修内容双方约定如下质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工综合验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下土建工程保质期为壹年,从工程验收通过之日算起。质量保修责任,乙方应在接到修理通知之日后天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。如电路故障等,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。,乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理