1、款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款,其余在整体竣工后次付清第条甲方责任组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全质量文明施工综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术措施等方面的交底。负责对乙方施工人员的安全工程质量文明施工等方面的工作进行指导监控,并按规定及时做好验收工作。负责解决乙方进场施工作业人员的住宿就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导监管。按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。甲方负责劳务分包营业税的代缴事项,并给乙方完税证明。总包方缴纳税金的复印件第十条乙方责任按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。严格执行安全协议书中的规。

2、场内;根据现场施工需要,主电缆水管接到施工现场施工需要的地方。及时提供所需建筑材料并及时到位,协调周边关系及现场各个工程交叉施工队伍的协调。合同签订后,向乙方提供施工图纸两套;负责本工程标高基点及主轴线控制位臵。派驻现场工程师代表,对工程进度安全施工工程质量和合同执行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更签证。按时给乙方结算支付工程款。如该工程因甲方责任造成停建缓建,甲方应向乙方支付相应的人工及机械设备租赁费,费用双方协商。提供临时设施材料。因甲方原因造成工地停工,在天外甲方应赔偿现场每人每天元停工费,机械周转材料按实际损失计算。乙方施工现场的平整,施工界区以内的用水用电道路和临时设施的施工。乙方在工地施工期间应节约用水用电如发现施工人员故意浪费用水用电,甲方现场监督人员可对其进行处罚;编制施工组织方案,施工进度计划,需甲方提供建筑材料。

3、承包方乙方依照国家有关法律法规,经双方协商致,签订本合同,并严肃履行。第条工程名称第条工程地点第条承包范围第条承包方式包轻工。施工所用机械设备运输机具操作工具等由甲方提供。第条工期年月日,至年月日。第条工程质量质量标准合格甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工,确保工程质量。如质量不合格,必须返工处理,其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同或市场价给予乙方结算工费。第条工程价格建筑面积㎡,单价,总价万元。第条工期及付款方式工期在施工材料及设备及时供应,项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工,如因施工人员配备不到位,而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前天给予的奖励。拨。

4、挥部监理公司的管理,按受监理公司的合理罚款。第条现场管理及安全文明施工甲方负责现场施工的各项安全管理工作。做好安全防范,并对施工人员进行遵纪守法及现场管理体制制度,安全生产的教育。保证工程所需的施工人员,并具备施工人员上岗技能及生产技能。乙方进场后,乙方的日常生活,生活费用乙方承担,保证现场清洁卫生和施工现场的安全,如遇相关部门检查造成的罚款由乙方负责,所有罚款由乙方签字视为有效罚款。在施工过程中,如因乙方原因发生安全事故由乙方负责,并承担由此造成的经济损失;如因甲方原因或第方原因造成的安全事故,由甲方负责,并赔偿乙方损失。如发生重大安全事故,双方协商解决。乙方提供的工程所需用机具设备周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程的质量标准。施工中乙方需要的安全防护设备由乙方自理购买,。第十条双方责任甲方免费提供施工用水用电到施工现。

5、甲方有权对乙方进行处罚。由业主甲方原因造成工程停建或缓建或甲方无力支付乙方承包费用,导致工程无法顺利向下进行,甲方日之内结清乙方全部工程款,并赔偿乙方进场的施工机械周转材料的损失,乙方退场。合同签订后,不经双方同意任何方不得随意变更或解除,若任何方单方解除合同,应赔偿守约方全部经济损失。第十条争议的解决方式及工程保修工程保修期为乙方粉刷完成后年,保修期内乙方必须无条件进行质量保修,若因乙方不按照合同进行维修所造成的损失将由乙方承担切损失。第十条合同执行过程中,发生争议,双方协商解决,协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。其他合同未说明事项,律按中华人民共和国合同法和建筑安装工程劳务承包合同条例规定执行。本合同式份,双方已盖章签字,乙方交纳质保金后生效。甲方公章乙方公章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日最新建设工程劳务合同篇发包方甲方。

6、定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。按国家的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。乙方应向甲方提供企业法人营业执照企业资质等级证书等有效证件。乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件特殊工种操作证件等有效证件。乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。第十条安全生产乙方必须认真按有关安全施工的制度施工,严格遵守安全操作规章制度施工,严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理,并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理,违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。甲方在施工生产中创造安全条件,并且保障安全生产设施齐全;宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。甲方负责为从事施工作业人员办。

7、,设备进场计划,用水用电计划,开工通知书等,并及时送达。严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期交付和完工。乙方必须加强对农民工的管理工作,如到付款节点,甲方资金不到位,可以往后延迟层,乙方不得发生农民工围攻甲方办公室堵路和集体上访闹事等事件,每发生次,甲方除向乙方收取壹万元以上违约金外,并要求乙方期限自行处理完毕,否则,甲方有权直接出面解决,所发生的处理费用直接从乙方工程款或履约保证金中双倍扣除,乙方无条件接受。乙方操作人员必须持证上岗。乙方自行办理建设主管部门要求的各种上岗证特种作业操作证暂住证计划生育证等政府有关部门要求的建筑从业人员各种证件。必须教育工人遵守纪律法规,严禁在工地发生打架斗殴闹事等违法行为,如有发生,处接受相关部门追究责任外,乙方另向甲方缴纳壹万元以上的违约金。乙方应严格遵守中华人民共和国劳动法和相。

8、接收,如有在安装过程中造成的破损毁坏或丢失由乙方负责赔偿。乙方施工过程中需配臵电工持证上岗处理用电接线和用电设备及线路维护。乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃,赌博,等违法行为,不得进行与本工程无关法律允许以外的行为,如有违反自行承担相应责任。乙方有义务提供义工,甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。十安全责任在施工期间,乙方的特殊工种必须持上岗证,如发生违章操作引起的共页第页事故或造成甲方监理等相关方面的处罚,由乙方承担。乙方应采取切有效防范措施,以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应尽力保护好现场,以利有关部门进行勘察鉴定,由此而产生的费用由乙方负责。乙方需做好安全管理教育工作,每周有安全会,每日有班前会,做好安全施工交底及安全施工方案。做好级安全教育工作。安全违。

9、关法律法规的规定,严禁招未满十岁的未成年人及老弱病残人员,必须签订用工合同,切实保护广大施工工人的合法权益;并承担法律责任。乙方负责所辖工区自己承包范围内的维护管理,若有损坏及丢失现象均由乙方负责修复及赔偿。对于甲方分包的工程,乙方应做好配合工作,配合费用已包含在本合同总价款中。单位工程外墙脚手架拆除后,乙方必须在甲方指定时间内按要求将施工现场的机械设备周转材料等乙方物资运出工地,费用由乙方承担。乙方为保证工期,无论采取什么样的措施而发生的费用,均由乙方自行承担。因乙方组织不力造成的监理单位建设单位或上级主管部门的停工罚款等各类处罚损失均由乙方承担责任。第十条违约责任乙方自行将承包工程转包,甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍,合同保证金不退,并且不赔偿乙方的任何损失。由此造成甲方的损失由乙方负责。由于乙方原因,不能按合同约定期限交工的,。

10、实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施制止,乙方应承担相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整洁。乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。第十条生活管理甲方负责提供乙方所需食宿环境条件。全部炊事用具由甲方提供。乙方必须按要求合理使用材料,材料损耗控制在合理范围内,做到不浪费,不挪用,不损坏,不丢弃,并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料,并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。乙方人员不得私下带料出场,经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值倍罚款。数额巨大移交公安部门处理,并保留追究法律责任权利。乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额％的违约金。并承担由此而产生的切损失。乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测,并签字。

11、规处罚依据安全生产奖罚制度实施细则执行,如有规定重叠依照最高标准执行。十文明施工乙方须遵守文明施工条例,及工程建设方等相关条例规定。违反者接受处罚。十工期条款由于乙方原因导致工期延误,则每延误天,罚款元。由于甲方原因导致工期顺延,甲方提供乙方工人生活费,按实时施工工人数每人每天元。甲方材料供应不及时,工期顺延,有不可预测的自然因素,工期顺延。甲方通知停工工期顺延。其它条款乙方认可合同附件A安全责任合同。B工地员工守则。本合同签字生效后,双方不得违约,否则违约方承担切责任。待本协议各项条款执行完毕后,本协议自动终止。十备注本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。项目施工增量时计算方式增量项目单价合同工费单价总工费报价让利比例例如总工费万元让利万则让利比例十此合同式两份,双方各执份,签字后生效。十附件共份与合同同效。详见附件列表。共页第页十不详。

12、理意外伤害保险,乙方必须服从甲方安全生产管理,乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的,由乙方承担主要责任。第十条材料管理乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收,严格按甲方提供的配合比施工,不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的倍处以罚款。第十条施工机具管理施工需要的机械设备由甲方按施工组织设计配备,乙方根据施工组织设计合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作工,严禁无证人员操作特殊设备。手续操作工具乙方自行负责。甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修,如有人为损坏,乙方负责赔偿。第十条现场管理乙方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方的领导下组织施工,有关计划进度质量材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护财产的教育,并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的。

参考资料：

[1]建设工程监理合同（17篇）（第269页，发表于2023-10-20）

[2]建设工程技术咨询合同（23篇）（第77页，发表于2023-10-20）

[3]建设工程技术咨询合同（17篇）（第58页，发表于2023-10-20）

[4]建设工程合同（18篇）（第92页，发表于2023-10-20）

[5]建设工程管理服务合同（9篇）（第34页，发表于2023-10-20）

[6]建设工程代理合同（3篇）（第12页，发表于2023-10-20）

[7]建设工程承包施工合同（20篇）（第135页，发表于2023-10-20）

[8]建设部商品房买卖简单合同（7篇）（第52页，发表于2023-10-20）

[9]建行住房贷款合同（20篇）（第68页，发表于2023-10-20）

[10]建房施工合同专业版（25篇）（第65页，发表于2023-10-20）

[11]建房施工合同（24篇）（第71页，发表于2023-10-20）

[12]建房施工合同（23篇）（第71页，发表于2023-10-20）

[13]建房劳动合同（4篇）（第15页，发表于2023-10-20）

[14]建房合同书（4篇）（第13页，发表于2023-10-20）

[15]建房工程承包施工合同（20篇）（第58页，发表于2023-10-20）

[16]建房承包简单合同（17篇）（第48页，发表于2023-10-20）

[17]建房承包合同（21篇）（第81页，发表于2023-10-20）

[18]建房安全合同书（14篇）（第35页，发表于2023-10-20）

[19]建材租赁合同书（11篇）（第35页，发表于2023-10-20）

[20]建材销售合同（22篇）（第72页，发表于2023-10-20）